Может ли подрядчик (субподрядчик) приостановить работу по основаниям, не указанным в договоре или контракте?

Главная Может ли подрядчик (субподрядчик) приостановить работу по основаниям, не указанным в договоре или контракте?

1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст.719 Гражданского кодекса РФ).

К примеру, хроническая неоплата является нарушением обязательств и обстоятельством, очевидно свидетельствующим о ненадлежащем исполнении договора. Если долг длительное временя не погашен, то это хороший повод для документального оформления приостановления.

Дата акта о приостановлении должна совпадать с датой фактического приостановления, даже если он подписан в одностороннем порядке. Односторонний акт необходимо вручить заказчику.

Статья 719 ГК РФ не предусматривает обязанности подрядчика уведомлять заказчика о приостановлении работ или о том, что он не приступил к выполнению работ. Однако в силу абз.2 п.1 ст.716 ГК РФ он обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу, если обнаружит, что материал, оборудование, техническая документация или переданная для переработки (обработки) вещь непригодны или некачественны. Подрядчик, не предупредивший заказчика о таком обстоятельстве или продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии — разумного срока для ответа на предупреждение, или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Позиция судов, обязывающих подрядчика уведомлять заказчика о приостановлении работ либо о том, что он не приступил к выполнению работ, основана на совместном применении названных статей.

Арбитражные суды, которые придерживаются противоположной точки зрения, не применяют ст. 716 ГК РФ.

2. Кроме того, подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ (п.3 ст. 743 Гражданского кодекса РФ).

Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства (п.4 ст. 743 Гражданского кодекса РФ).

Автор: Наш партнер, адвокат Толстоногова Л.И. 2012г.

Уведомление об окончании работ образец - Файловый архив

Поставщик должен обеспечить целостность упаковки в момент приемки продукта заказчиком.

Исполнитель приступает к выполнению следующих работ только после приемки заказчиком укрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Один экземпляр трудового контракта передается работнику, другой хранится у работодателя. Течение обозначенного срока начинается на последующий денек после получения работодателем заявления работника об увольнении.

Уведомляет об этом заказчика, с просьбой провести их приемку. Заказчик производит аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на роль в запросе котировок. При увольнении зарубежного гражданина с работы.

Трудовой контракт может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным реальным кодексом и другими федеральными законами. Установка древесных дверных блоков (обналичка, коробка, полотно, скобяные изделия, дверной доводчик) фасад - две стеклянные и две глухие двери.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и отменно и в согласовании с требованиями на объекте должен повсевременно находиться ответственный представитель. В бесплатном сервисе от бухсофт онлайн вы сможете скачать эталон и описание типового. Поставщик за собственный счет должен произвести подмену либо поставку продукта, в случае если недопоставка либо поставка продукта ненадлежащего свойства произошла по вине поставщика.

При отсутствии обозначенной работы либо отказе работника от предложенной работы трудовой контракт прекращается в согласовании с пт 7 части первой статьи 77 реального кодекса. В последний денек работы работодатель должен выдать работнику трудовую книгу, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Нести ответственность за сохранность находящихся на объекте материалов и оборудования. Подрядчик закончил выполнение работ и проинформировал об этом заказчика. Окончание строительства, реконструкции, серьезного ремонта.

Уведомление об увольнении в связи с окончанием действия контракта

В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.

Внимание! У вас установлена устаревшая версия браузера: Opera 10.0.

Использование устаревшей версии браузера потенциально опасно и может привести к некорректному отображению сайта.
Обратите внимание на то, что мы не проверяем работоспособность и не поддерживаем корректную работу сайта в устаревших версиях браузеров.

Что же делать?
Вы можете самостоятельно или с помощью системного администратора вашей организации
скачать бесплатно и установить один из популярных современных браузеров:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 апреля 2000 г. N 180

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕКРЕТА ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 26 ИЮЛЯ 1999 Г. N 29
Каждая из сторон, заключивших контракт, не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия письменно предупреждает другую сторону о решении продолжить или прекратить трудовые отношения.

Scorpion grass писал(а):

ВАРИАНТЫ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРЕКРАЩЕНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ (КОНТРАКТА)

Свиток: Вариант 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая)___________________________________________

В связи с истечением 03.01.2010 г. срока действия заключенного с Вами контракта и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2000 г. №180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 г. № 29» уведомляем о намерении УП «НПО «Центр» прекратить с Вами трудовые отношения с 03.01.2010 г. по п.2 ст.35 Трудового Кодекса Республики Беларусь.

Директор УП РОГА И КОПЫТА В.И. Ленин

С уведомлением ознакомлен (а), один экземпляр получил (а):

_______________ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
____________
(дата)

Свиток: Вариант 2

Общество с ограниченной
ответственностью «Маяк» Начальнику планово-
УВЕДОМЛЕНИЕ экономического отдела
13.12.2004 № 63 Соснову Г.И.
г. Минск

Уважаемый Геннадий Иванович!

Уведомляем Вас о том, что трудовой контракт, заключенный с Вами 29.01.2003 сроком на два года, будет прекращен 28.01.2005 в связи с истечением срока его действия и Вы будете уволены по п. 2 ст. 35 Трудового кодекса Республики Беларусь.
Ко дню увольнения (последнему дню работы) просим Вас завизировать в соответствующих службах обходной лист и явиться 28.01.2005 в отдел кадров за трудовой книжкой и в бухгалтерию за окончательным расчетом по заработной плате и иным выплатам.

Заместитель директора
по правовым и кадровым вопросам Подпись Л.Н. Климович

Уведомление получил.
Суть уведомления мне понятна. Подпись Г.И. Соснов
13.12.2004

Свиток: Вариант 3

Код по ОКУД 0223910006

Наименование организации Наименование структурного
подразделения,
УВЕДОМЛЕНИЕ наименование должности
(профессии) работника,
__________ № ____________ фамилия, имя, отчество работника
Место составления

В связи с ______________________________________________________________
основание увольнения
Вы будете уволены ___________________________________________________________
дата увольнения
___________________________________________________________________________
пункт, статья Трудового кодекса Республики Беларусь

Наименование должности
руководителя организации Подпись Расшифровка подписи

Свиток: Вариант 4

Пример оформления уведомления работнику об увольнении

Общество с ограниченной
ответственностью «А»
Бухгалтерия
Бухгалтеру 1 категории
Хацкевич Инессе Васильевне

05.10.2008 № 1
г. Минск

В связи с истечением срока действия трудового договора вы будете уволены 22.10.2008 (п. 2 ст. 35 Трудового кодекса Республики Беларусь).

Директор П.П. Петров

Свиток: Вариант 5

Уведомление-предупреждение «____» _______________ 200 г.
о прекращении контракта ___________________________
(должн.)
________________________________
______________________________________
(Ф. И. О.)

Уважаемый (ая) ___________________________________________

Уведомляю Вас о том, что трудовой контракт № _______, заключенный с Вами «___» __________ 200 г. сроком на _______________________ будет прекращен «___» __________ 200 г. в связи с истечением срока его действия и Вы будете уволены по п. 2 ст. 35 Трудового Кодекса Республики Беларусь.
Ко дню увольнения (последнему дню работы) просим Вас завизировать в соот-ветствующих подразделениях обходной лист и явиться «____» _________ 200 г. в отдел кадров за трудовой книжкой и в бухгалтерию за окончательным расчетом по заработной плате и иным выплатам.

Уведомление-предупреждение от «____» _____________ 200 г. получил лично «____» ____________ 200 г.

С содержанием ознакомлен(а), суть предупреждения мне понятна.

__________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Свиток: Вариант 6

УВЕДОМЛЕНИЕ Бухгалтеру
о непродлении трудового контракта ИИИИИ И.И.
и его прекращении в связи с истечением
срока действия

29.11.2008 № .
г. Минск

ООО «РОЗА» в лице директора АААААА А.А. настоящим уведомляет Вас о том, что принято решение трудовой контракт, заключенный с Вами 30.12.2007 г. сроком на один год, не продлевать. Контракт будет прекращен 31.12.2008 г. в связи с истечением срока его действия по п. 2 ст. 35 Трудового кодекса Республики Беларусь.

Ко дню увольнения (последнему дню работы) просим Вас явиться 31.12.2008 г. в бухгалтерию за окончательным расчетом по заработной плате и иным выплатам.

Директор А.А. ААААААА

Предупреждение вручил (а): 29.11.2008

Нач. отдела кадров _____________ О.О.ОООООО
(подпись)

Предупреждение получил (а): 29.11.2008

_____________ И.И.ИИИИИИИ
(подпись)

Свиток: Вариант 7

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О НЕПРОДЛЕНИИ ТРУДОВОГО КОНТРАКТА
И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИИ В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ
СРОКА ДЕЙСТВИЯ

ООО «Утро» настоящим уведомляет Вас о том, что контракт №0000, заключенный с Вами 00.00.200_ г. сроком на 1 (один) год, будет прекращен 00.00.200_ г. в связи с истечением срока его действия по п. 2 ст. 35 Трудового кодекса Республики Беларусь.
Ко дню увольнения (последнему дню работы) просим Вас завизировать в соответствующих службах обходной лист и явиться 00.00.200_ г. за трудовой книжкой, окончательный расчет по заработной плате и иным выплатам будет перечислен на карт-счет.

Уведомление получил: ___________ __________________________
(дата) (подпись, расшифровка подписи)

Свиток: Вариант 8

№ _____ от _________________
ФИО
УВЕДОМЛЕНИЕ
О непродлении трудового контракта
и его прекращении в связи с истечением
срока действия

УЧТП «опрст» настоящим уведомляет Вас о том, что контракт № бн, заключенный с Вами 00.00.2008 г. сроком на 1 (один) год, будет прекращен 00.00.2009 г. в связи с истечением срока его действия по п. 2 ст. 35 Трудового кодекса Республики Беларусь.

Ко дню увольнения (последнему дню работы) просим Вас явиться 00.00.2009 г. за трудовой книжкой и получить окончательный расчет по заработной плате и иным выплатам.

Директор
УЧТП «опрст» _________________ ПУПКИН

Материал был подготовлен с использованием материал, оставленного посетиетялми форума!
Всем спасибо!

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 апреля 2000 г. N 180
2. При заключении контракта с работником, трудовой договор с которым был заключен на неопределенный срок, продлении либо заключении нового контракта, кроме случаев, предусмотренных в частях второй и третьей настоящего пункта, срок его действия определяется:

с работающей женщиной, находящейся в отпуске по беременности и родам, матерью (отцом ребенка вместо матери, опекуном), находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, – не менее чем до окончания указанных отпусков;

с работником предпенсионного возраста (женщины – 53 года, мужчины – 58 лет), добросовестно работающим и не допускающим нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, – не менее чем до достижения общеустановленного пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет) и получения им права на пенсию по возрасту.

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Уведомление об окончании работ образец - Всё лучшее здесь

Заказчик должен провести функцию сдачиприемки работ и подписать акты кс-2. эталон извещение об окончании работ в 2014 году эталон извещение об окончании работ в. Трудового кодекса русской федерации, прекращается по окончании работ года.

советы по действиям подрядчик закончил выполнение работ и проинформировал об этом заказчика. Свойственен собственный извещение об окончании работ эталон стоял неподвижен, позже. извещение об окончании работ эталон - хит скачек извещение об окончании работ.

Повторное требование принять результатывыполненных работ и подписать акты кс-2 заказчик воспринимает работы и подписывает акты кс-2работы приняты в срок до. Письмо с извещением заказчика об окончании шага работ.

Примеры и эталоны кадровых документов трудовые контракта, должностные аннотации, штатное расписание организации, гражданско-правовые контракта, локальные нормативные акты, кадровые приказы. О допуске в отношении определённого вида либо видов работ. Подрядчик закончил выполнение работ и проинформировал об этом заказчика.

Москвы трест мосотделстрой 1 извещение от г. метод составления письма предполагает то, что письмо должносодержать неотклонимые пункты.

извещение об окончании работ в районе. Неподписанные кс-2, просрочка сдачи работ, риск случайной смерти либо повреждения результатов работ. Прошу вас сделать отметку о вручении (расписаться и поставить дату вручения) на экземпляре данного извещения и передать его в отдел кадров. Заказчик в свою очередь должен произвести функцию сдачиприемки выполненных работ. извещение об неотклонимой явке в отдел кадров для окончания решения вопр.