Договор на выполнение геодезических работ

Заключение договора на геодезические работы, является весьма ответственной и требующей внимания задачей, обусловленной целым рядом необходимых правил, которые в полной мере требуется соблюдать сторонам заключающим договор, то есть заказчику и исполнителю.

Соответственно заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению топографо-геодезических работ для разрабатываемого проекта планировки и проекта межевания территории.

Что касается оплаты работ, то она производится тремя этапами:

1) Первый платеж в размере указанной суммы, с учётом НДС 18% от данной суммы, перечисляется на расчетный счет исполнителя в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего договора.

2) Второй платеж в размере указанной суммы, с учётом НДС 18% от данной суммы, перечисляется на расчетный счет исполнителя в течение пятнадцати банковских дней с момента подписания настоящего договора.

3) Окончательный расчет за выполненные исполнителем работы, в соответствии с условиями настоящего договора, осуществляется в размере указанной суммы, с учётом НДС 18% от данной суммы, в течение пяти банковских дней, с момента двустороннего подписания акта выполненных работ.

Все платежи производятся Заказчиком в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя.

Порядок сдачи и приемки работ выполняется следующим образом: По завершению работ исполнитель предоставляет заказчику акт приемки-передачи выполненных работ и результаты работ:

- копии топографических планов с подземными сооружениями на лавсане – 1 экземпляр,

- светокопии топографических планов – 2 экземпляра на бумажном носителе,

- экспликация колодцев подземных сооружений – 2 экземпляра на бумажном носителе

- копия топографического плана – 1 экземпляр в электронном виде.

Далее заказчик в течение трех дней со дня получения акта и документов обязан рассмотреть полученные документы и направить исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки результата работ. В случае мотивированного отказа Заказчика, от подписания акта приемки-передачи выполненных работ сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения. Исполнитель передает заказчику счет-фактуру не позднее пяти дней после выполнения работ в обмен на акт выполненных работ, подписанный со стороны заказчика.

Ответственность сторон делится на несколько пунктов, которые необходимо выполнять заказчику и исполнителю в полной мере:

1) За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, исполнитель и заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2) В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения исполнитель работ в установленные сроки не по вине заказчика, исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10%.

3) В случае просрочки заказчиком оплаты работ в установленные сроки по вине заказчика, заказчик выплачивает исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10%. Данное положение не применяется сторонами к авансовому платежу.

4) Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств по настоящему договору.

Каждый договор имеет свой срок действия, рассмотрим срок действия договора на геодезические работы. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами до полного исполнения обязательств сторонами. Срок выполнения исполнителем работ по настоящему договору составляет тридцать один календарный дней и начинает течь с момента поступления авансового платежа на расчетный счет исполнителя. Изменение условий или прекращение договора производится путем подписания обеими сторонами дополнительных соглашений к настоящему договору.

Если же по определенным обстоятельствам договор на грани расторжения, то стороны прежде всего должны постараться, если между ними произошли какие-либо споры и разногласия, урегулировать споры путем переговоров, но если урегулирование споров и разногласий с помощью переговоров невозможно, то разногласия между сторонами решаются в арбитражном суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Заказчик имеет право на расторжение договора в одностороннем порядке без обращения в арбитражный суд в случае ненадлежащего выполнения подрядчиком своих обязанностей по договору, ведущих к просрочке выполнения работ. При расторжении договора по данному основанию заказчик оплачивает подрядчику, только выполненные и принятые по акту приемки-приемки выполненных работ. Расторжение Договора производится путем направления письменного уведомления о расторжении договора с указанием причины или основания и даты расторжения договора, которая может быть установлена не ранее чем через десять календарных дней с момента получения данного уведомления подрядчиком. В случае расторжения договора в течение срока, стороны проводят взаиморасчеты исходя из фактически выполненных подрядчиком работ на момент расторжения договора. Стороны оформляют соответствующий акт, а подрядчик в течение трех банковских дней с момента даты подписания сторонами данного акта обязан возвратить заказчику денежные средства, полученные им по договору, удержав часть суммы пропорционально стоимости выполненной работы по договору.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны договора. Требования не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций и органов в случаях, предусмотренных законодательством РФ. За незаконное разглашение третьим лицам или незаконное использование конфиденциальных сведений, без письменного согласия ее обладателя, виновная сторона несет ответственность в соответствии с нормами Федерального закона РФ № 98-ФЗ от 29.07.04г. «О коммерческой тайне» и действующего законодательства РФ. Любой ущерб, причиненный стороне несоблюдением требований, изложенных в настоящем разделе договора, подлежит полному возмещению виновной стороной.

В случае изменения адреса или иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений. Все изменения и дополнения к договору оформляются сторонами дополнительным соглашением. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Настоящий Договор составлен на двух листах и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для заказчика и исполнителя.

Геодезическое сопровождение строительства

Геодезическое обеспечение строительства - это:

• Оперативное развертывание геодезической службы

• Вынос и контроль реперов на монтажном горизонте

• Геодезическая съемка ответственных конструкций

• Детальная геодезическая разбивка

Обеспечение строительства – одна из основных задач геодезии. Часто качество монтажа конструкций и отсутствие расхождений с проектом во многом зависит от кропотливого труда геодезиста (совместно с монтажниками). То есть, по сути, в процессе монтажа конструкций или выставлении опалубки инженер-геодезист выполняет функцию прораба.

В зависимости от сложности и интенсивности объекта на геодезиста могут возлагаться различные функции. Основные задачи на площадке заключаются в своевременной разбивке осей. выносе на монтажный горизонт реперов, детальной разбивке конструкций и т.п. К этому часто добавляется и выверка опалубки перед бетонированием. Геодезическое сопровождение строительства немыслимо без ведения исполнительной документации .

Часто на крупных объектах к оформлению исполнительных схем предъявляются специфические требования, либо оформление должно соответствовать нормативной документации. Не имея должного опыта в подготовке исполнительных схем можно столкнуться с рядом проблем, таких как: несвоевременная сдача исполнительной документации, неправильное оформление схем, неверные данные в схемах. Последний пункт может повлечь ряд проблем в случаях, когда исполнительная документация используется для корректировки проекта или принятия технических решений.

Геодезическое сопровождение строительства – это в какой-то степени аутсорсинг, т.е. строительная организация передает все или часть функций своей геодезической службы нашей компании. Такой подход имеет несколько плюсов, например:

• Подбор квалифицированных кадров: кадровая служба часто не способна оценить профессиональные навыки геодезиста, так как стаж в трудовой книжке и реальный производственный опыт иногда совсем не коррелируются.
• Подбор и покупка геодезического оборудования: не всегда покупается именно то оборудование, которое нужно для конкретных работ, бюджеты, как правило, лимитированы и геодезистам приходится идти на компромиссы. Встречаются и другие случаи, когда из-за неведения начальства геодезисты покупают слишком дорогие инструменты, когда можно обойтись и более дешевыми.
• Контроль исправного состояния и поверок оборудования: при выходе из строя единственного инструмента не всегда возможно быстро найти замену, стоит понимать, что и ежегодные поверки инструментов изымают их из работы на несколько дней. Обеспечение строительства геодезической фирмой позволяет избежать возможных накладок из-за отсутствия инструмента, так как парк оборудования ООО «Профгеоком» насчитывает достаточное количество тахеометров, нивелиров и вспомогательного оборудования.
• Дополнительная нагрузка на кадровую службу и бухгалтерию: расчет заработной платы и больничных листов, составления графика работы, табелирование и т.п.

Опыт компании «Профгеоком» в геодезическом обеспечении строительства промышленных и гражданских зданий и сооружений позволяет предлагать свои услуги заказчикам любого уровня. Геодезическая служба на объекте может быть развернута в достаточно короткий срок и насчитывать от 2 человек и более – в зависимости от производственной необходимости.

В стандартный набор услуг входит:

• изучение проектной документации, взаимодействие с проектировщиками по вопросам геодезического обеспечения объекта,
• создание и развитие геодезических сетей на объекте, участие в приемо-передаче по актам опорных пунктов геодезической сети,
• разбивка строительных осей, детальная разбивка конструкций, закрепление реперов, разбивка трасс инженерных сетей,
• подготовка исполнительных схем на общестроительные работы, оформление схем в соответствии с требованиями заказчика или нормативной документации,
• контроль работы субподрядных организаций в плане качества и объемов, приемка исполнительной документации подрядчиков.

Стоимость сопровождения может варьироваться в зависимости от ряда факторов: количество необходимого персонала и единиц оборудования, необходимости помещения, сроков строительства и т.п.

Геодезические работы при строительстве тоннелей, мостов, эстакад, автомобильных дорог различного класса и т.д. могут быть выполнены силами ООО «Профгеоком» независимо от наличия или отсутствия в вашей организации собственной геодезической службы. Зачастую наши клиенты имеют своих геодезистов, однако темпы и объемы строительства не позволяют выполнять работу только собственными ресурсами, которые и так могут быть задействованы на 150%.

Транспортная инфраструктура Московского региона развивается постоянно, сроки строительства дорог, развязок и переходов должны быть соблюдены неукоснительно.

В рамках реализации подхода B2B, компания «Профгеоком» берет на себя часть забот вашей службы, работая на отдельном участке. Такой подход уже реализован в рамках нескольких проектов, где работая на отдельной захватке, геодезическая служба «Профгеоком» разгружает ваш штатный отдел.

Безоговорочным плюсом такого подхода будет отсутствие необходимости изыскивать дополнительные ресурсы на короткий срок строительства.

ООО «Профгеоком» имеет возможности оказания услуг геодезического обеспечения для объектов различного уровня. Делая упор на качество выполняемых работ, мы гибко относимся ко всем пожеланиям заказчика. Вы можете доверить нашим специалистам как полное сопровождение строительства с ежемесячной оплатой, так и заключить рамочный договор с выездами специалистов по заявкам ответственного представителя заказчика на конкретные виды работ.

Последний вариант удобен при геодезическом контроле со стороны заказчика за соблюдением требований проекта в части геометрических параметров, а также для обеспечения строительства объектов, не требующих каждодневного присутствия специалистов.

• УВЕРЕННОСТЬ Обращаясь в нашу компанию, Вы можете быть уверены в высоком качестве предоставляемых услуг.
• ВЫГОДА Мы всегда стремимся построить с нашими заказчиками долгосрочные и взаимовыгодные отношения.
• УСПЕХ Выбирая нашу компанию, Вы закладываете фундамент для общего успеха Вашего дела.

Договор на геодезическое сопровождение строительства образец

Геодезическое сопровождение – комплексная услуга, без оказания которой не может обойтись ни одно строительство вне зависимости от его масштабов. Так, геодезическое сопровождение объектов строительства является чрезвычайно актуальным мероприятием при возведении самых разных сооружений – от стандартных вариаций частных домов до эксклюзивных многоэтажных торговых комплексов с самой современной инфраструктурой.

При этом надежность возводимых построек, а также качество их исполнения во многом зависит от профессионализма геодезистов и проектировщиков. В частности процесс геодезического сопровождения строительства включает в себя множество процедур:

• измерение параметров объектов строительства, сопутствующие расчеты;
• создание чертежей на бумаге и в 3D;
• планирование будущего размещения построек на выделенном участке;
• разбивочные работы;
• наблюдение за соблюдением всех геометрических параметров возводимых конструкций.

И это лишь основные виды работ, которые осуществляются в процессе геодезического сопровождения. В большинстве случаев этот перечень намного больше и утверждается после обсуждения деталей проекта с непосредственным заказчиком.

Так, общее содержание и последовательность оказания вышеупомянутых услуг оформляется документально. Заказчиком и исполнителем составляется и подписывается договор геодезического сопровождения строительства. и все дальнейшее сотрудничество осуществляется в строгом соответствии с положениями этого документа.

В процессе проведения работ активно используется профессиональное геодезическое оснащение (тахеометры, нивелиры и прочее оборудование), а также специальное программное обеспечение. В случае проведения масштабного строительства нередко применяются GPS приемники, построители плоскостей и разнообразные вспомогательные приборы, предназначенные для выполнения геодезических работ различной сложности.

Также следует отметить, что инженерная геодезия – это непрерывный процесс. Он не ограничивается осмотром участка, на котором будет вестись строительство, а также анализом проектов возводимых сооружений. На самом деле специалисты геодезической компании полностью контролируют ход проводимых работ, практически не отлучаясь с места строительства и в фиксированное время проводя контрольные замеры и сопоставляя их с плановыми показателями.

Цены на геодезическое сопровождениестроительства зависят от масштабов реализуемого проекта, а также от условий и сроков его выполнения. Кроме того, существенное влияние на стоимость геодезического сопровождения строительства оказывает количество обязательств, возлагаемых на плечи сотрудников геодезической организации.

Заключив договор на геодезическое сопровождение строительства, застройщик может существенно сэкономить – ведь он избавляется от необходимости содержания в штате высокооплачиваемых специалистов и закупки дорогостоящего оборудования.

Однако качественно проводимые геодезические работы действительно стоят всех этих затрат. Ведь главное – безопасность конструируемых объектов, и обеспечение этого параметра – приоритетная задача геодезистов.

Отметим, что наиболее качественное геодезическое сопровождение строительства обеспечивают сотрудники компании «Аракс» – одной из лучших организаций в сфере геодезии и картографии, оказывающих свои услуги на территории Москвы и области.

Договор сопровождения строительства образец - Популярное на сайте

Доверяя геодезические работы для строительства гк геопартнер, вы выбираете опытнейших профессионалов, которые готовы провести любые исследования в полном согласовании с вашим техническим заданием! She frowned, trying to adjust to the idea.

эталон контракта о предоставлении услуг технического заказчика. Геодезическое сопровождение строительства неотъемлемая часть возведения зданий различного многофункционального предназначения, которая включает огромное количество принципиальных работ. Геодезическая разбивка особые мероприятия для выявления и фиксации на местности точек с целью определения расположения постройки.

Исполнительные документы, которые разрабатываются спецами гк геопартнер в ходе выполнения геодезических работ для строительства, включают указание всех частей постройки. Читать и скачать новый шаблон эталона эталон контракта генподряда на строительство объекта.

Форма м-16 (постановление госкомстата ссср от 28. Подрядный контракт технического заказчика - скачать юридически грамотный эталон форму.

Кризис длится, лечащий доктор не дает никаких гарантий благополучного финала. контракт строительного подряда юридически грамотные эталоны шаблоны контрактов подряда. Клиент получает данные, которые стопроцентно удовлетворяют гост рф.

Получение разрешения на строительство объекта обеспечение и контроль. выяснить подробности заключения контракта на геодезическое сопровождение строительства вы сможете по телефону 7 (495).

Генерального плана вынесение в натуру контуров стройплощадки. Геодезические работы в строительстве от гк геопартнер гарантия четких и достоверных результатов! С каждым клиентом в неотклонимом порядке заключается контракт на геодезическое сопровождение строительства, который регламентирует права и обязанности сторон соглашения.