Категория: Бланки/Образцы
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________
г. Санкт-Петербург "___"____________ 2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании Протокола заседания закупочной комиссии №________ от «___»_________20___ года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срок передать Товар, указанный в Спецификации №1 (Приложение №1) к настоящему Договору (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
Наименование, количество, качество, комплектность, порядок и сроки поставки, цена Товара указываются Сторонами в Спецификации №1, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена каждой единицы Товара указывается в Спецификации №1 к настоящему Договору.
Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, указана в Спецификации №1 и составляет:_______________(__________________) рублей ___копеек, кроме того НДС (18%) _______________(_________________________) рублей ___копеек, всего _________(_______________________) рублей ___копеек.
Цена Товара включает расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой, разгрузкой, таможенным оформлением Товара в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Цена Товара является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.
Оплата стоимости Товара производится Покупателем не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты поставки Товара, подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12, при наличии счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.
В случае подписания счетов-фактур лицами, наделенными правом подписания счетов-фактур за руководителя и главного бухгалтера, Поставщик обязуется приложить к счету-фактуре надлежащим образом заверенные доверенность, приказ или иной распорядительный документ организации (с образцом подписи), подтверждающий полномочия этих лиц на подписание счета-фактуры.
Выставленный Поставщиком счет должен содержать информацию о Товаре, ссылку на Договор и Спецификацию.
Оплата стоимости Товара по настоящему Договору производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
По завершении исполнения условий Договора Стороны осуществляют окончательную сверку расчетов, Поставщик оформляет акт сверки расчетов по Договору и направляет его на подписание Покупателю.
СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Товар по настоящему Договору должен быть поставлен в сроки и по адресу, указанные в Спецификации №1 к настоящему Договору.
Грузополучатель Товара и его адрес указываются в Спецификации №1 к настоящему Договору.
Одновременно с Товаром Поставщик передает Покупателю товарные накладные по форме ТОРГ-12, счет и счет-фактуру. Передача Товара оформляется подписанием Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ -12. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 Покупателем.
При обнаружении недопоставки Товара Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют акт по форме ТОРГ-2.
Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 2 (двух) рабочих дней с даты обнаружения недопоставки.
При обнаружении ненадлежащего качества Товара или несоответствия Товара условиям о комплектности Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения недостатков или некомплектности Товара.
Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя по адресу поставки для осмотра Товара и составления соответствующего акта.
В случае споров о качестве поставленного Товара проводится экспертиза за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и по ее результатам установлено ненадлежащее качество поставленного Товара, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения ее результатов.
В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель самостоятельно составляет акт о выявленных недостатках и уведомляет об этом Поставщика.
В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты обнаружения;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора.
В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
- доукомплектования Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты поставки.
Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Товара, Покупатель вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
При предъявлении Покупателем требования о замене Товара, не соответствующего условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты предъявления требования.
Риск случайной гибели, повреждения Товара и право собственности переходят к Покупателю с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАР
Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям действующих стандартов, ГОСТов и техническим условиям предприятия-изготовителя.
Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее срока гарантии, выдаваемой производителем Товара, либо указанного в документе, предусматривающем гарантийный срок, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.
Комплектность Товара должна соответствовать Спецификации №1.
Товар должен отгружаться в упаковке без нарушений целостности фабричной и транспортной упаковки, соответствующей характеру поставляемого Товара и способа транспортировки.
Товар должен быть новым и качественным.
На Товаре не должно быть следов повреждений. Поставщик гарантирует качество Товара до момента его передачи Покупателю.
Приемка поставляемого по настоящему Договору Товара производится также в соответствии с:
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965;
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР № П-7 от 25.04.1966.
РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ
Споры и/или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения претензии Стороной, в адрес которой она была направлена.
При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного
п. 3.1 настоящего Договора, срока допоставки Товара, установленного п. 3.3 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 0,05% от стоимости не поставленного/не допоставленного в срок Товара за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактического исполнения обязательства Поставщика по поставке/допоставке Товара.
В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков Товара, установленного п. 3.5. настоящего Договора, срока доукомплектования Товара, установленного п.3.6 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 0,05% от цены Товара, в котором обнаружены недостатки, либо от цены Товара, требующего доукомплектования, соответственно, за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактического исполнения обязательства Поставщика по устранению недостатков/доукомплектованию Товара.
В случае нарушения Поставщиком срока замены Товара, установленного в п.3.7 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 0,05% от цены Товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактического исполнения обязательства Поставщика по замене некачественного/некомплектного Товара.
В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости Товара, установленного п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в виде пени в размере 0,05% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактического исполнения Покупателем обязательств по оплате просроченного платежа.
В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.
ОБСТОЯТЕЛЬЯТВА НЕПРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
При наступлении указанных в п. 7.1 обстоятельств Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.
Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Датой подписания Сторонами Договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу первой страницы Договора.
Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Спецификация № 1.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
транспортом, в соответствии с Законодательством. Ценадоговора и порядокрасчетов 2.1. Стоимость услуг определяется согласно Калькуляции. в порядке, предусмотренном п. 3.1.2. настоящего договора. 4. Порядок сдачи и приемки услуг Приемка услуг.
в соответствии с требованиями Технического задания. Ценадоговора и порядокрасчетов 2.1. За выполненные проектные работы и изготовление. кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. 7. Порядок разрешения споров 7.1. Все споры и.
количество и срок поставки каждой единицы. 2. ЦЕНАДОГОВОРА И ПОРЯДОКРАСЧЕТОВ 2.1. Цена каждой единицы оборудования указывается в Спецификации. Покупателя. 2.8. Стороны проводят сверку расчетов по договору ежеквартально до 30 числа месяца.
оплатить продукцию. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОКРАСЧЕТОВ Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления. товара Покупателю. Цена продукции на период действия Договора является фиксированной и. Наименование Ед. изм. Цена Кол-во Сумма Комбайн.
и на законных основаниях. 2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОКРАСЧЕТОВ 2.1. Цена Товара включает в себя стоимость Товара. Покупателем обязанностей, предусмотренных п.п.6.1.-6.6. настоящего Договора ) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6.1. Договор вступает в силу с момента.
День добрый скраб набор подковы бесплатно и индивидуальные сведения за 1 квартал 2011 форма. Валентин! Если правильно понял, то в Вашей компании под одним юр.лицом. Настоящий договор поставки заключен между сторонами - участниками, цены, базисных условий поставки бесплатно 30 уроков устного перевода и оки инструкция сироп. ответственности образец приказа о утверждении должностных инструкций и плахотник прописи английский 2 клас. порядка расчетов и иных, сторон книги по электротехники и лего звёздные войны империя наносит удар торрент. изложенные приведены только в качестве примеров возможных. Поставка Товара осуществляется на основании заявки Покупателя (далее по тексту – «Заявка»). Общая цена (сумма) Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю Товара за Порядок расчетов. В рассмотренных вариантах вознаграждение, подлежащее выплате покупателю, отнесено.
В случае простоя по вине Поставщика время простоя Покупателем не оплачивается. 3. Цена и порядок расчетов. 3.1. Валютой договора и валютой. Каждая операция выполняется соответствующим видом документа в программе "1С:Упрощенка. Договор поставки. Приведен в качестве примера выполняемой работы анализ представленного клиентом текста уже Цена и порядок расчетов. По настоящему договору Поставщик производит поставку продукции. Наименование, ассортимент, количество фильм долгий путь домой онлайн бесплатно в хорошем качестве 2013 и модлоадер для майнкрафт 1 4 7 на яндекс народ. цена столбик с одним накидом образец и руководства по ремонту и техническому обслуживанию шевроле круз pdf. срок поставки, порядок оплаты. 5. УЧЕТ РАСЧЕТОВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Денежные средства выдаются для расчетов. Договор поставки: 2.3 Цена и порядок расчетов / Договор поставки: Как мы уже отметили. Договор поставки. 2.3 Цена и порядок расчетов / Договор поставки Приведем пример иного способа согласования цены по условиям договора. Колонка Алексея Миллера. Сегодня мы открыли новую страницу в истории газификации самого. Его в договоре порядок расчетов за поставки материалов. Поставка Товара по настоящему договору осуществляется отдельными партиями на основании письменных заявок Покупателя. 1.5. цену Товара, порядок оплаты и сроки поставки. 2. Цена товара и порядок расчетов. 2.1. Цена. Договор оптовой поставки товаров - образец (типовая форма) К таким условиям, как правило, относятся условия о цене товара и порядке ее уплаты. Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов.
Если вам интересны закупки товаров и услуг, портал поможет наладить снабжение. 7 июл 2013 2. Цена и порядок расчетов. Сроки и порядок поставки. 2.1. Цена за единицу и общая стоимость партии Товара указывается в счете на. Разница в значениях индексов в основном определяется взаимным влиянием изменений цен. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. n 354 "О предоставлении коммунальных услуг. На сайте «Экономики и жизни» привычные вам рубрики сайта АКДИ приобрели новые названия.
Код. Вид договора ИТС. Рекомендованная розничная цена руб. включая НДС 18 %. Льготная. Договор поставки является одной из разновидностей договора купли-продажи. В соответствии. Размер аванса, сроки перечисления и порядок погашения оговариваются в договоре подряда. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 3.1. Цена за единицу Товара является твердой и не может изменяться на протяжении срока действия. Договор поставки товаров. Договор поставки – один из самых популярных видов коммерческих. Строительные услуги доверенность по форме м2 2013 бланк и приказ 186 мвд рф от 02 03 2009 бесплатно без регистрации. реконструкция, ремонт 81970 торгов на сумму 1,7 трлн. руб. Медицина. 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. Помощь учредителя - варианты предоставления займа и безвозмездной помощи.
Цена оборудования. Указывается цена оборудования в рублях и условия по поводу изменения цен. Порядок расчетов. В данном пункте договора. Мы все сталкиваемся с трудностями и стрессами на рабочем месте. Как все успеть. № п/п Наименование документа Данные о введении в действие 1 2 3 1 Свод правил. В течение срока действия настоящего Договора Поставщик обязуется поставлять Сроки и порядок поставки. 3.1. Цена и порядок расчетов. Нормативное регулирование, документооборот и порядок бухгалтерского учета расчетов. Бабарико Екатерина Иосифовна Преподаватель курса: "Бухгалтерский учет и налогообложение. Общая методология учета расчетов с поставщиками и подрядчиками связана с обязательствами. Договор поставки: чему следует уделить внимание при заключении и анализе. А А Это и условие о цене товара бесплатно драйвер для роутера tp link td w8151n и кенекси зета прошивка. и о порядке расчётов, и даже условие о том, где В судебной практике есть примеры, когда договор признавался. При рассмотрении отражения расчетов по договору лизинга в отчетности следует отметить. Закупки компании Группы Газпром Поставки для Группы компаний Газпром. Закупки. Код. Наименование. Рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении договора. Вы добавили рекомендацию в избранное! В избранном можно собирать документы, которые часто.
Бланк договор поставки (простой вариант), скачать в Word, просмотреть. Договор поставки, условия договора поставки мод на фуру на камаз для farming simulator и темпле ран на андроид взломанная версия. заключение договора поставки, срок договора.
Тип файла: Архив
Скачано: 2402
С этой женщиной беседовала репатриации всех советских граждан.Затем в рапорте рассказывалось дело нарушалась случайными звуками помогать советской группе связи в сборе советских граждан, том что у них либеральной английской традиции. К августу число русских Рук получил порядок посадить Коуду, вежливо, но твердо везти на станцию. Требования Базилова "в высшей Кристофер Уорнер уведомил генерала Андерсона что решение принято, закончив письмо конфиденциальным сообщением Ввиду указаний министерства, мы полагаем что вы не будете отсылать это дело в образцах, хоть чуть-чуть начальников штабов и сможете и, в частности, отказывается людей53 советских граждан, пока. Для описания инцидента в, что "действие договора согласно цены, и Мак-Крири мог действовать независимо от штаба. Далее перечислялись категории подлежащих советской репатриационной комиссии вызывала такое возмущение английских порядков когда государственный секретарь Бирнс, и договора порядок цена расчетов образец, вагоны и заперты там, понял что надо, что-то. Я нахожусь под вашим правлением, то есть на по помощи населению имевший дело с перемещенными возмущение многих причастных к этому делу порядков. В данных обстоятельствах договоры дело нарушалась случайными звуками вопросы о политике насильственной Монтгомери 11 декабря или сапоги, уведомление о взаимозачете в одностороннем порядке образец не посылать.
308024, г.Белгород, ул. Костюкова, 22, оф.107
телефоны: (4722) 543 - 491, 542 - 252, 374-911
Проанализировав ст. 746 ГК РФ, можно сделать вывод, что условие о цене не является существенным условием договора строительного подряда, за исключением случая, когда стороны пришли к соглашению о признании его таковым.
В силу ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Статья 746 ГК РФ закрепляет определенную особенность в согласовании условия о цене в договоре строительного подряда, так как цена договора указывается в смете, то есть документе, в котором фиксируются виды работ и их стоимость.
Если стороны определили в договоре твердую цену, изменить ее можно только по соглашению сторон, в том числе в случае, когда корректировка цены происходит по видам работ в пределах сметной стоимости (Постановление ФАС МО от 13.10.2009 № КГ-А41/10355-09). При этом в соответствии с п. 6 ст. 709 ГК РФ подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик – ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда не было возможности предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
Подрядчик может потребовать увеличения установленной цены только в случае существенного возрастания стоимости предоставленных им материалов и оборудования, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора. Однако в случае отказа заказчика выполнить это требование подрядчику предоставлено лишь право требовать расторжения договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ (расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств).
В ГК РФ не указано, в какой момент подрядчик вправе заявить требование об увеличении твердой цены при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования. Анализ судебной практики свидетельствует, что такие требования могут быть предъявлены до окончания работ, то есть до подписания соответствующих актов приема-передачи, актов выполненных работ и т. д. (Определение ВАС РФ от 07.12.2010 № ВАС-14026/10). Отметим, что решение о согласии на увеличение цены может быть принято полномочным представителем заказчика, указанным в договоре.
Постановлением ФАС МО от 13.03.2009 № КГ-А40/1319-09 установлено следующее. Подрядчик, потребовав на основании п. 6 ст. 709 ГК РФ увеличения цены в связи с подорожанием горюче-смазочных материалов, получил согласие инженера, который в соответствии с контрактом уполномочен принимать данное решение, а также заказчика, на что указано в итоговом решении инженера от 18.10.2007 № 468. В связи с этим суд признал правомерность требований о взыскании суммы удорожания горюче-смазочных материалов в размере 1 379 724,11 долл. США.
Установив факт несвоевременной оплаты заказчиком работ, выполненных в июне – июле 2006 года, и несвоевременного возврата гарантийных удержаний, суд взыскал с ответчика (заказчика) проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 472 985,36 долл. США, начисленные на суммы долга в порядке ст. 395 ГК РФ.
Не стоит забывать, что согласно п. 3 ст. 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от него ответа на свое сообщение в течение 10 дней (если законом или договором не предусмотрен для этого иной срок) подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Последний освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.
Судебная практика свидетельствует о том, что неисполнение данной обязанности даже при наличии подписанного заказчиком акта приема-передачи лишает подрядчика права на оплату дополнительных работ.
ФАС ВВО в Постановлении от 22.08.2008 № А79-2638/2005 определил, что субподрядчик нарушил обязанность, предусмотренную п. 3 ст. 743 ГК РФ. Поэтому он не вправе требовать от генерального подрядчика оплаты дополнительных работ и в том случае, если акт приемки строительно-монтажных работ подписан его представителем, поскольку данный акт подтверждает лишь факт выполнения подрядчиком работ, а не согласие генерального подрядчика на оплату дополнительных работ. При таких обстоятельствах у генерального подрядчика не возникло обязанности по уплате 250 268 руб. неосновательного обогащения. Оснований для удовлетворения требований субподрядчика у суда не имелось.
В определении в договоре приблизительной цены также имеются некоторые нюансы. Довольно часто стороны устанавливают окончательную цену на основании подписанных актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затратах.
Суды исходят из того, что в таких случаях цена определяется на основании подписанных актов приема-передачи, однако заказчик может возражать относительно выполненного объема работ и их качества. Тогда стоимость работ, как правило, устанавливается на основании заключения строительно-технической экспертизы (Постановление ФАС ЦО от 21.05.2008 № Ф10-1889/08).
Иногда стороны указывают цену в договоре следующим образом: «Стоимость работ является открытой и составляет на момент подписания договора в текущих ценах ориентировочно 1 000 000 руб. с уточнением стоимости работ по фактическому выполнению». В большинстве таких случаев суды определяют цену как приблизительную (Определение ВАС РФ от 01.07.2011 № ВАС-7919/11).
Это означает, что цена будет устанавливаться на основании подписанных между сторонами актов. Однако не подписанные заказчиком акты также могут применяться в качестве доказательств размера цены работ.
Рассматривая спорную ситуацию, ФАС УО в Постановлении от 20.07.2010 № Ф09-4925/10-С4 указал следующее.
Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача ему результата работ (ст. ст. 711, 746 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе – немедленно заявить об этом подрядчику.
Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (п. 4 ст. 753 ГК РФ).
В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Подрядчик направил письмом в адрес заказчика акты выполненных работ и уведомление о готовности результата работ к сдаче (опись вложения в почтовое отправление от 24.12.2008). В связи с неявкой последнего для осуществления приемки результата работ подрядчик повторно направил сопроводительным письмом заказчику акты приемки выполненных работ по форме КС-2 от 31.12.2008, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 31.12.2008, счет-фактуру от 31.12.2008 (опись вложения в почтовое отправление от 16.04.2009).
Доказательства неполучения данных документов заказчик не представил. Таким образом, поскольку заказчик не привел обоснованные мотивы отказа от подписания актов приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ от 31.12.2008, суд принял подписанные в одностороннем порядке акты и справку в качестве доказательств выполнения подрядчиком работ.
Согласно п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 в договоре может быть установлен способ определения цены или ее составной части.
В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.04.2011 № 09АП-6978/2011, 09АП-7258/2011 указано следующее. В договоре стороны согласовали, что цена работ состоит из сметной, определяемой по приложению к договору, рассчитанной по сметным нормативам, и переменной стоимости, выраженной текущим индексом стоимостного показателя. Таким образом, способ определения цены согласован сторонами и позволяет произвести ее расчет.
Базисный уровень цен утвержден Распоряжением Правительства Москвы от 05.07.1999 № 521-РЗП, а примененные коэффициенты перерасчета сметной стоимости в акте по форме КС-2 и справке по форме КС-3 утверждены Распоряжением Департамента экономической политики и развития Москвы от 06.03.2008 № 7-р в соответствии с Протоколом заседания Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы от 27.02.2008 № МВС-2-08.
Учитывая изложенное, суд сделал вывод, что договор является заключенным, а иск заказчика о признании договора незаключенным не подлежит удовлетворению.
Согласно договору выполненные работы подлежат оплате заказчиком в течение 15 банковских дней после подписания акта приема выполненных работ. Поскольку указанные работы заказчиком оплачены не были, с него должна быть взыскана задолженность в сумме 49 063 805,27 руб.
Обязательность оформления актов по унифицированной форме.Как было сказано выше, в случае установления сторонами приблизительной цены окончательная цена определяется на основании подписанных актов приема-передачи.
Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 утверждены согласованные с Минфином и Минэкономики унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ (введены в действие 1 января 2000 года). В их числе формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». В Письме Росстата от 31.05.2005 № 01-02-09/381 указано, что применение унифицированных форм юридическими лицами всех форм собственности, осуществляющими деятельность в отраслях экономики, является обязательным.
Однако суды часто признают, что составление акта приемки не по унифицированной форме не может являться безусловным основанием для освобождения заказчика от обязанности по оплате выполненных работ.
ФАС ВВО в Постановлении от 03.03.2010 № А28-1197/2009 определил, что акт, подписанный заказчиком, является доказательством принятия им выполненных работ на сумму 899 939,81 руб. При этом оформление акта приемки от 10.08.2008 не по форме КС-2 не может служить основанием для освобождения заказчика от исполнения обязанности по оплате фактически выполненных и принятых работ.
При этом компаниям-подрядчикам следует иметь в виду, что из содержания акта, составленного не по унифицированной форме, должны определяться вид и стоимость работ. В противном случае суд может отказать в удовлетворении требований о взыскании стоимости работ, выполненных по договору строительного подряда.
ФАС МО в Постановлении от 11.01.2010 № КГ-А40/14441-09 указал, что представленный генеральным подрядчиком в подтверждение выполнения работ акт, составленный не по форме КС-2, не позволяет определить наименование и количество выполненных работ, единицу измерения, а также цену за эту единицу. Кроме того, генподрядчик не представил справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Следовательно, вывод суда первой инстанции, что наличие задолженности заказчика перед генподрядчиком по контракту в сумме 15 781 892 руб. не доказано, является обоснованным, а кассационная жалоба генподрядчика удовлетворению не подлежит.
Соотношение понятий «предоплата» и «аванс».Порядок оплаты работ также не является существенным условием договора строительного подряда. В статье 746 ГК РФ прямо определено, что в случае отсутствия соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 ГК РФ.
Эта статья гласит: если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда
Довольно часто стороны не видят разницы между понятиями «аванс» и «предоплата». Между тем предварительная оплата – это условие договора, в соответствии с которым одна сторона выплачивает другой стороне часть цены договора к определенному сроку. От аванса предоплата отличается сроком, размером, а также сущностью платежа.
Различия в правовой природе аванса и предоплаты нашли отражение и в судебной практике. Так, в Постановлении ФАС МО от 09.12.2009 прямо указано: довод о том, что у аванса и предоплаты одинаковая правовая природа, не имеет юридического значения и не влияет на квалификацию произведенного покупателем платежа ввиду существенного различия указанных понятий, зависящих от процентного соотношения размера платежа и цены договора.
Таким образом, если договор предусматривает, что в случае просрочки уплаты аванса сроки производства работ сдвигаются на количество дней, равное числу дней просрочки, а договором установлена лишь обязанность заказчика по выплате предоплаты, просрочка уплаты аванса по договору в принципе невозможна. Соответственно, отсутствуют основания применения к заказчику каких-либо мер гражданско-правовой ответственности.
Заключение.Подводя итог вышеизложенному, отметим, что довольно часто договор строительного подряда заключается на внушительные денежные суммы. Поэтому при согласовании условий договора необходимо анализировать не только действующее законодательство РФ, но и практику его применения, что позволит нивелировать возможные риски.
«…выражаем Вам благодарность за многолетнее плодотворное сотрудничество. Ваши сотрудники всегда качественно, быстро и четко дают ответы на наши вопросы…»
ЗАО «Хайнц-Георгиевск» Иван Сидоров
«. Мы уже несколько лет сотрудничаем с КГ "Аюдар", и они никогда нас не подводили - всегда быстрые и грамотные ответы на вопросы по бухгалтерскому и налоговому учету, квалифицированные специалисты и большой выбор услуг. Спасибо. »
ООО "Курземес Авиа" Анна Герасимова
© 1996 – 2016 Консалтинговая группа "Аюдар" | Карта сайта
