Категория: Бланки/Образцы
с учетом возможных изменений объема работ. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 16 настоящего договора.
1.3. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.
2. Стоимость работ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания договора определена протоколом соглашения о договорной цене (приложение N ______________ ) и составляет _________________ (__________________________________) руб.
2.2. Условия и порядок внесения изменений в стоимость работы оговорены в разделе 16 и п.14.7 настоящего договора.
3. Сроки выполнения работы
3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:
Начало работ: 200_ года _________ месяца __ дня
Окончание работ: 200_ года _________ месяца __ дня
Общая продолжительность строительства составляет __ дней.
3.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работы является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.
3.3. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 16 настоящего договора.
3.4. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются графиком работ (приложение N _).
4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п.1.1 объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, указанными в приложении N ___ к настоящему договору.
4.2. Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п.1.1 объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием в согласованные с Подрядчиком сроки, в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, указанными в приложении N__ к настоящему договору.
4.3. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик.
4.4. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за ___ дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
4.5. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.
4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.
4.7. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
4.8. Реализация материалов и конструкций, не использованных Подрядчиком при строительстве данного объекта и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.
5. Обязанности Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:
5.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
5.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.
5.4. Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете в соответствии с утвержденным ПОСом, все временные сооружения.
5.5. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с ПОСом.
5.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить освещение.
5.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
5.8. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
5.9. Вывезти в __-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество и строительный мусор в места, указанные Заказчиком.
5.10. Известить Заказчика за ______ до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
5.11. При готовности объекта Подрядчик в __- дневный срок должен известить об этом Заказчика.
5.12. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.
5.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.14. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
5.15. Заказчик заключает договоры непосредственно с монтажными или иными специализированными строительными организациями, машиностроительными предприятиями и объединениями, а также с пусконаладочными организациями и производит пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, установленные в приложении N ____ к настоящему договору.
5.16. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
5.17. Передать по окончании строительства Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.
5.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
6. Обязанности Заказчика
Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:
6.1. Передать Подрядчику в __-дневный срок со дня подписания настоящего договора по акту (приложение N ____), подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период строительства объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ. Одновременно с этим Заказчик передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора и карьеров для добычи недостающего грунта, а также разбивку осей объекта, произведенную Мосгоргеотрестом, и акт на право пользования землей.
Договор подряда на строительство объекта
ДОГОВОР ПОСТАВКИ N _____
строительных материалов
г. _____________
"___"__________ ____ г.
_____________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________, действующ__ на основании _____________, с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю строительные материалы (далее по тексту - "товар") в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать их на условиях настоящего договора. Поставка товара по настоящему договору осуществляется партиями.
1.2. В случае поставки некомплектного товара или товаров несоответствующего ассортимента Покупатель вправе отказаться как от некомплектных товаров, так и от товаров, не соответствующих условию об ассортименте и от всех переданных одновременно товаров. Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательства и не влечет расторжения договора.
1.3. Если Покупатель не отказался от товаров, не соответствующих условию об ассортименте, и поставка товаров данного наименования согласно договору должна осуществляться в следующие периоды поставки, то указанные товары должны засчитываться в счет объемов этих периодов.
1.4. Товары приобретаются Покупателем для ____________________________.
1.5. Поставщик гарантирует:
- соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Покупателю;
- соблюдение требований нормативных документов в отношении материалов и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию Российской Федерации;
- надлежащее выполнение производственного контроля за качеством и безопасностью, соблюдением требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота товаров.
2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
2.1. Цена поставляемого товара определяется Поставщиком на дату получения заявки от Покупателя и отражается в Спецификациях и соответствующих товарных документах. Цена товара включает стоимость упаковки, доставки, НДС, а для импортной продукции - все импортные таможенные сборы и пошлины, взимаемые на территории РФ.
2.2. Количество и ассортимент товара определяется на каждую конкретную партию в Спецификации и фиксируется в счете-фактуре, товарно-транспортной накладной.
2.3. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам и подтверждаться российским сертификатом качества.
2.4. В цену товара входит стоимость документации, консультаций по вопросам его использования.
3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
3.1. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при хранении и перевозке, с указанием на этикетках информации на русском языке, предусмотренной действующим законодательством.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Обеспечить передачу товара в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации.
4.1.2. Предоставить на поставленный товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить товар в порядке, сроки и на условиях, оговоренных настоящим договором.
4.2.2. Осмотреть товар в месте его получения и осуществить все необходимые действия по принятию товара, поставленного по договору.
5. ЗАЯВКА ПОКУПАТЕЛЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ
5.1. Покупатель передает Поставщику заявку в устной или письменной форме на приобретение товара в любой рабочий день в течение действия настоящего договора.
5.2. О получении заявки ответственный работник Поставщика делает отметку в журнале заявок.
5.3. На основании заявки Покупателя не позднее следующего дня после ее получения Поставщик оформляет Спецификацию с указанием количества, ассортимента и стоимости поставляемого товара и доводит информацию до Покупателя. В случае отсутствия устного или письменного отказа Покупателя от поставки товара на указанных в Спецификации условиях в течение 2 дней с момента ее направления Покупателю Поставщиком условия поставки товара считаются принятыми Покупателем. Об отсутствии отказа или о его получении ответственный работник Поставщика делает отметку в журнале заявок.
5.4. В случае невозможности поставки части товара, указанной в заявке, ввиду отсутствия его на складе Поставщика, Поставщик устно или письменно уведомляет об этом Покупателя в течение ____ дней после ее получения. Покупатель по своему выбору вправе либо отложить поставку товара до момента получения всего ассортимента и количества товара, указанного в заявке, либо отказаться от поставки части недостающего товара и принять ту часть товара, которая имеется в наличии у Поставщика. О своем решении Покупатель сообщает Поставщику в письменной форме в _______ срок после получения уведомления от Поставщика.
5.5. В случае, если Поставщик не получит от Покупателя письменного сообщения о решении в срок, указанный в п. 5.4, Поставщик осуществляет поставку той части товара, которая имеется в наличии.
6. ПОСТАВКА ТОВАРА
6.1. Поставщик самостоятельно доставляет товар до железнодорожной станции ____________ и сдает его перевозчику в течение ___ дней после получения предоплаты товара согласно пп. 8.1, 8.2 договора.
6.2. Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях Покупателя. Поставщик имеет право досрочной поставки товара, но не ранее направления заявки Покупателем.
6.3. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными в момент сдачи товара перевозчику.
7. ПРИЕМКА ТОВАРА
7.1. Покупатель должен принять товар и проверить его по количеству не позднее следующего дня после получения товара, а по качеству - не позднее ___ календарных дней с даты получения.
Покупатель в ходе приемки проверяет наличие на товаре и транспортной упаковке информации на русском языке о составе, производителе, сроках годности, условиях хранения и применения, а также других установленных сведений.
7.2. При обнаружении недопоставки товара по количеству Покупатель направляет в течение 3 (трех) дней Поставщику требование о допоставке недостающего количества товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить товар (путем сдачи его перевозчику) в течение ___ дней с момента подписания товарно-транспортной накладной. Если такое требование Покупателем не заявлено, Поставщик поставляет недостающий товар при поставке следующей партии товара.
7.3. При обнаружении поставки товара в количестве, превышающем указанное в заявке, Покупатель по своему выбору:
- оплачивает товар по цене, определенной для данного товара в накладной, не позднее ___ дней с момента принятия товара. В случае просрочки оплаты товара Покупатель уплачивает пеню в размере ___% от суммы товара за каждый день просрочки. Для целей налогообложения пени учитываются после фактической уплаты либо после вступления в силу решения суда;
- принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан распорядиться таким товаром не позднее ___ дней с момента принятия его на ответственное хранение.
7.4. При обнаружении недостатков по качеству, Покупатель в течение 2-х суток с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика и проводит экспертизу качества товара в независимом экспертном учреждении. Если экспертизой будет установлено, что недостатки товара возникли до его передачи Покупателю, Поставщик обязан заменить такой товар, а также оплатить стоимость экспертизы.
7.5. До момента вывоза некачественного товара Покупатель принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный товар не позднее дня, которым поставляется товар на замену.
7.6. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент сдачи товара Поставщиком перевозчику. (Вариант для "сложных" Покупателей: "в момент получения товара Покупателем".)
8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Покупатель выплачивает Поставщику полную стоимость товара, указанную в Спецификации на поставляемую партию товара, не позднее ___ дней после подачи заявки Поставщику.
8.2. Оплата может производиться в форме безналичных перечислений или наличных платежей в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае оплаты в безналичном порядке обязательства Покупателя по оплате товара считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика (по выписке из банка). В случае оплаты товара путем наличных платежей обязательства по оплате товара считаются исполненными с момента поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.
8.3. В случае неоплаты партии товара в срок, указанный в п. 8.1 настоящего договора, заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.
8.4. Поставка следующей партии товара осуществляется только после полной оплаты предыдущей партии товара.
8.5. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 6.1 договора, Покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный Поставщиком. При этом проценты на сумму предварительной оплаты по ст. 395 ГК РФ не начисляются.
9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
9.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону.
9.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. При возникновении споров стороны принимают все усилия для разрешения всех споров и разногласий путем переговоров.
10.2. При недостижении результатов на переговорах все споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. ______________.
11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до "___"________ ____ г. а в части взаиморасчетов - до их полного окончания.
11.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно уведомив другую сторону за 1 месяц, при этом расторжение настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее.
11.3. Если за 1 месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях на тот же срок.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Договор должен быть подписан уполномоченными представителями сторон.
12.2. Все приложения к данному договору действительны, если они совершены в письменной форме.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: __________________________________________________,
ИНН ____________________________, р/с ___________________________,
к/с _____________________ в _____________________, БИК __________,
адрес: __________________________________________________________,
фактический адрес: ______________________________________________.
Генеральный директор: _____________/____________/
М.П.
Покупатель: _________________________________________________,
ИНН ____________________________, р/с ___________________________,
к/с _____________________ в _____________________, БИК __________,
адрес: __________________________________________________________,
фактический адрес: ______________________________________________.
Генеральный директор: _____________/____________/
М.П.
Мы специализируемся на составлении (разработке) форм договоров поставки строительных материалов.
Мы работаем по принципу Интернет магазина – вся работа выполняется удаленно.
Вы можете заказать форму договора поставки строительных материалов, позвонив по телефону: +7(926)529-97-97.
Вы можете получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам, связанным с договором поставки строительных материалов, задав свой вопрос на форуме.Ниже вы можете ознакомиться с формой договора поставки строительных материалов.
Договор поставки строительных материалов
г. ____________
"___"__________ 200_ г.
___________, именуем___ в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора
_____________, действующе__ на основании Устава, с одной стороны, и _____________,
именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________, действующе__ на основании
__________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю
строительные материалы (далее по тексту - "товар") в количестве, ассортименте и по ценам,
указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, а
Покупатель обязуется принимать и оплачивать их на условиях настоящего Договора. Поставка
товара по настоящему договору осуществляется партиями.
2. ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
2.1. Цена поставляемого товара определяется Поставщиком на дату получения заявки от
Покупателя и отражается в спецификациях и соответствующих товарных документах. Цена
товара включает стоимость упаковки, доставки, НДС, а для импортной продукции все
импортные таможенные сборы и пошлины, взимаемые на территории РФ.
2.2. Количество и ассортимент товара определяется на каждую конкретную партию в
спецификации и фиксируется в счете-фактуре, товарно-транспортной накладной.
2.3. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам и подтверждаться
российским сертификатом качества.
3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
3.1. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при хранении и
перевозке, с указанием на этикетках информации на русском языке, предусмотренной
действующим законодательством.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Обеспечить передачу товара в количестве и ассортименте, указанном в
Cпецификации.
4.1.2. Предоставить на поставленный товар всю необходимую документацию,
предусмотренную действующим законодательством.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить товар в порядке, сроки и на условиях оговоренных настоящим договором.
4.2.2. Осмотреть товар в месте его передачи и осуществить все необходимые действия по
принятию товара, поставленного по договору.
5. ЗАЯВКА ПОКУПАТЕЛЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ
5.1. Покупатель передает Поставщику заявку в устной или письменной форме на
приобретение товара в любой рабочий день в течение действия настоящего договора.
5.2. О получении заявки ответственный работник Поставщика делает отметку в журнале
заявок.
5.3. На основании заявки Покупателя не позднее следующего дня после ее получения
Поставщик оформляет Спецификацию с указанием количества, ассортимента и стоимости
поставляемого товара и доводит информацию до Покупателя. В случае отсутствия устного или
письменного отказа Покупателя от поставки товара на указанных в Спецификации условиях в
течение 2 дней с момента ее направления Покупателю Поставщиком условия поставки товара
считаются принятыми Покупателем. Об отсутствии отказа или о его получении ответственный
работник Поставщика делает отметку в журнале заявок.
5.4. В случае невозможности поставки части товара, указанной в заявке, ввиду
отсутствия его на складе Поставщика, Поставщик устно или письменно уведомляет об этом
Покупателя в течение ____________ дней после ее получения. Покупатель по своему выбору
вправе либо отложить поставку товара до момента получения всего ассортимента и количества
товара, указанного в заявке, либо отказаться от поставки части недостающего товара и
принять ту часть товара, которая имеется в наличии у Поставщика. О своем решении
Покупатель сообщает Поставщику в письменной форме в ____ срок после получения уведомления
от Поставщика.
5.5. В случае, если Поставщик не получит от Покупателя письменного сообщения о решении
в срок, указанный в п. 5.4, Поставщик осуществляет поставку той части товара, которая
имеется в наличии.
6. ПОСТАВКА ТОВАРА
6.1. Поставщик самостоятельно доставляет товар Покупателю в пределах г. ______ в
течение ____ дней после получения предоплаты в соответствии с п.п. 8.1 - 8.3 договора.
7. ПРИЕМКА ТОВАРА
7.1. Покупатель должен принять товар и проверить его по количеству в день поставки
товара, а по качеству не позднее ___ календарных дней с даты получения.
7.2. При обнаружении недопоставки товара по количеству, Покупатель вправе в этот же
день потребовать от Поставщика поставить недостающее количество товара. В этом случае
Поставщик обязан допоставить товар в течение ___ дней с момента подписания товарно-
транспортной накладной. Если такое требование Покупателем не заявлено, Поставщик
поставляет недостающий товар при поставке следующей партии товара.
7.3. При обнаружении поставки товара в количестве, превышающем указанное в заявке,
Покупатель по своему выбору:
- оплачивает товар по цене, определенной для данного товара в накладной, не позднее
___ дней с момента принятия товара. В случае просрочки оплаты товара Покупатель
уплачивает пеню в размере ___% от суммы товара за каждый день просрочки. Для целей
налогообложения пени учитываются после фактической уплаты, либо после вступления в силу
решения суда;
- принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан распорядиться таким
товаром не позднее ___ дней с момента принятия его на ответственное хранение.
7.4. При обнаружении недостатков по качеству, Покупатель в течение 2-х суток с момента
обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом
Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Покупателю, который совместно с
представителем Покупателя составляет акт о некачественном товаре и его замене. В случае
споров о качестве товара проводится экспертиза ___________ (кем) за счет стороны,
настаивающей на ее проведении.
7.5. До момента вывоза некачественного товара Покупатель принимает товар на
ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный товар не позднее дня,
которым поставляется товар на замену.
7.6. Представители Поставщика и Покупателя в день передачи товара подписывают счет-
фактуру и товарно-транспортную накладную на переданный товар, в которой отражают
результат его приемки по количеству, с указанием даты приемки товара Покупателем.
Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в
сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров. Право
собственности на товар переходит к Покупателю с момент подписания им накладной.
8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Покупатель выплачивает Поставщику предоплату в размере ____% от стоимости партии
товара, указанной в Спецификации, в течение ___ дней после подачи заявки Поставщику.
8.2. Оставшуюся сумму поставляемой партии товара Покупатель перечисляет через _______
дней после передачи его Покупателю (с даты подписания товарно-транспортной накладной).
8.3. Оплата может производиться в форме безналичных перечислений или наличных платежей
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае оплаты в
безналичном порядке обязательства Покупателя по оплате товара считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика (по выписке из банка).
В случае оплаты товара путем наличных платежей обязательства по оплате товара считаются
исполненными с момента поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.
8.4. В случае неоплаты стоимости товара в сумме и сроки, указанные в п. 8.1 настоящего
договора, заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в
приобретении товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный
срок.
8.5. В случае неоплаты оставшейся стоимости поставленного товара в срок, указанный в п.
8.2 настоящего договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере _____% от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки. Для целей налогообложения пени
учитываются только после одного из событий (по ранее наступившему):
- фактической уплаты долга должником;
- вступления в законную силу решения суда.
8.6. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 6.1 договора,
Покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы
предварительной оплаты за товар, не переданный Поставщиком. При этом проценты на сумму
предварительной оплаты по ст. 395 ГК РФ не начисляются.
9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или
частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по договору, срок исполнения
обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
9.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и
прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с
момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону.
9.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. При возникновении споров стороны принимают все усилия для разрешения всех споров
и разногласий путем переговоров.
10.2. При недостижении результатов на переговорах все споры, связанные с исполнением
настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в
Арбитражном суде г. ____________.
11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
"___"_________ 200_ г. а в части взаиморасчетов до их полного окончания.
11.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно
уведомив другую сторону за 1 месяц, при этом расторжение настоящего договора не
освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее.
11.3. Если за 1 месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит
другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях на
тот же срок.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Договор должен быть подписан уполномоченными представителями сторон.
12.2. Все Приложения к данному договору действительны, если они совершены в письменной
форме.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: __________________________________ ИНН _______________________
р/с _________________, к/с ___________________ в ________________________
БИК __________________
адрес: __________________________________________________________________
фактический адрес: ______________________________________________________
Генеральный директор _________________________ /____________/
М.П.
Покупатель: _________________________________ ИНН _______________________
р/с _____________________ к/с ________________ в ________________________
БИК _____________________
адрес: __________________________________________________________________
фактический адрес: ______________________________________________________
Генеральный директор _________________________ /____________/
М.П.
