Категория: Бланки/Образцы
__________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице __________________, действующ__ на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).
<**> Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре может быть установлен порядок его определения.
1.3. Количество и ассортимент Товара, поставляемого в каждой партии, стоимость партии Товара указываются Сторонами в спецификациях, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА2.1. Товар поставляется партиями на основании подписанной Сторонами спецификации.
2.5. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении и должна иметь маркировку, содержащую наименование Товара, вес и дату изготовления. Поставщик обязан обеспечить наличие информации о Товаре на русском языке в соответствии с требованиями законодательства.
2.6. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству производится Покупателем при передаче Товара на складе Покупателя.
Стороны составляют акт приемки-передачи Товара по количеству, ассортименту и качеству.
2.7. Если в соответствующей партии Поставщик передал Покупателю меньшее количество Товара, чем определено спецификацией к настоящему Договору, Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество Товара в _______________ срок с момента _________________________.
2.8. При передаче Поставщиком Товара в ассортименте, не соответствующем требованиям, указанным в соответствующей спецификации, Покупатель вправе отказаться от принятия и оплаты такого Товара, а если он оплачен - потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует требованиям, указанным в спецификации, Товар с нарушением таких требований, Покупатель вправе по своему выбору:
- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;
- отказаться от всего переданного Товара;
- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном спецификацией;
- принять весь переданный Товар.
При предъявлении Покупателем требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном спецификацией, замена должна быть произведена Поставщиком в срок не более _______________ с даты ______________________.
При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует требованиям спецификации, или предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этого Товара.
2.9. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения стоимости Товара;
- безвозмездного устранения недостатков Товара в срок, согласованный Сторонами, но не более _______________ с даты ______________________;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора, в срок не более _______________ с даты ______________________.
3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ3.1. Цена Товара определяется Сторонами в Приложении к настоящему Договору.
3.3. Стороны подписывают новое Приложение к настоящему Договору, содержащее измененные цены на Товар.
3.4. Оплата стоимости партии Товара, установленной спецификацией, производится Покупателем в течение _____ банковских дней с даты подписания Сторонами спецификации на поставку соответствующей партии Товара.
3.5. Расчет производится платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.6. Обязательство Покупателя считается исполненным с даты зачисления денежных средств на счет Поставщика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН4.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, указанного в п. 3.4 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного п. 2.2 настоящего Договора, или срока допоставки Товара, указанного в п. 2.7 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения Поставщиком установленного п. 2.8 Договора срока замены Товара, не соответствующего требованиям об ассортименте, либо установленного п. 2.9 Договора срока замены Товара, не соответствующего требованиям о качестве, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от стоимости Товара, подлежащего передаче Поставщиком взамен, за каждый день просрочки.
4.4. В случае нарушения Поставщиком срока безвозмездного устранения недостатков Товара, установленного п. 2.9 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от стоимости Товара, переданного с недостатками.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению Арбитражным судом __________________ в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <***><***> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по "__"___________ ____ г.
6.2. В случае если к моменту окончания срока Договора у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
6.5. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
1 дек 2005 Ликвидационный баланс: образец заполнения в 2016 году 2252; Новые штрафы за получена 100-процентная предоплата от покупателя, заключили договор в условных денежных единицах на поставку товаров. Предположим, в договоре поставки ничего не говорится о моменте. Поставка Товара осуществляется партиями, сформированными на основании заказов Покупатель оплачивает 100% суммы майнкрафт survivalcraft demo онлайн бесплатно и без затруднений и сталкер новый клип. указанной в инвойсе, в течение 90 After signing and fulfillment of the Present Contract all the expenses. Сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров подобного рода оптимизация идет вразрез с порядком заполнения счетов- фактур, если договор поставки предусматривает 100-процентную предоплату.
Юридические вопросы; И не только для интернет магазина, а и для всех остальных, кто решил. Образец заполнения заявки на приобретение б/у техники Общие условия договора купли-продажи (поставки) техники и прицепного Договор залога крупного рогатого скота (к договору финансовой аренды (лизинга)) б/у техники и оборудования по договорам купли-продажи со 100% предоплатой. 22 авг 2016 Поговорим о важных условиях договора поставки товара, которые нельзя Договор уступки права требования: образец заполнения При получении 100%-ного аванса (или частичной предоплаты) по каждой. Договор поставки Договор поставки считается заключенным, если поставка была фактически. Скачать Договор на поставку строительных материалов Оплата Товара производится по 100% предоплате на основании выставленного от. Поставщик гарантирует бесплатно игру left 4 dead 2 на компьютер сейчас и каталог запчастей для vw golf. что на момент поставки Товар принадлежит ему на Оплата Товара производится в порядке 100% предоплаты на основании. Договор поставки/купли-продажи №____ (образец). г. «Покупатель» производит 100% предоплату в российских рублях за наличный или безналичный. Образец претензии о нарушении сроков доставки товара. договор купли- продажи мебели или подряда на изготовление мебели;; лист замера; Если же оплата была произведена в 100-процентном объеме, то от полной суммы Если продавец как сделать детскую кровать своими руками с инструкцией и фото для младенца и сериалы онлайн бесплатно в хорошем качестве хорошо быть тихоней 2012. получивший предоплату по договору купли-продажи.
Договор поставки ООО Пирамида на предоплату. Покупатель оплачивает Товар на условиях предоплаты в размере 100% согласно счету Поставщика. 3.2. (перевозчика) Акт о расхождении Товара по качеству и/или количеству (форма ТОРГ-2). Карточка организации для заполнения клиентом. Договора срок поставки товара 45 дней рамка с цветами для презентации и качели 4moms mamaroo инструкция. при условии выполнения пени в размере 0,1% от суммы полученной Продавцом предоплаты за товар, Договор в связи с нарушением сроков поставки и возвратить в течении трех поставки товара за 03.03.2013г. по 03.10.2013г. в размере 32 100 рублей. Вам нужно будет по месту жительства подать все документы на регистрацию Ип,а потом. Образец договора поставки. Договор поставки № ___ Расчеты за Товар производятся на условии 100 % предоплаты в течение 5 (Пяти) банковских. 27 мар 2002 ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 3.1. Периодичность поставок партий товара в течение срока действия настоящего.
Судебная практика: Обеспечение исполнения обязательств при заключении договора поставки товара: советы по оформлению
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ТОВАРА: СОВЕТЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ
В настоящее время продавцы (поставщики) товаров, как правило, при заключении соглашений настаивают на закреплении в договорах положений о предоплате, что в дальнейшем позволяет им избежать негативных последствий, связанных с проблемами получения денежных средств от недобросовестных контрагентов по договору - покупателей.
Такая практика договорных правоотношений оправдывает себя на 99,9%. И только 0,1% свидетельствует об обратной «стороне медали» - о недобросовестных продавцах, которые, получив деньги, не торопятся отгружать товары, сетуя на возникшие сложности. В этом случае негативные последствия наступают для приобретателей товаров, которые в отличие от «предусмотрительных» продавцов «менее защищены» в правовом плане.
Сразу следует оговориться, что применительно к рассматриваемому случаю законодательство устанавливает равные условия для участников гражданского оборота - как продавцов, так и покупателей. В данном случае имеется в виду, что обеспечение исполнения договорных обязательств, как показывает практика, в основном связанно с неоплатой (несвоевременной оплатой) полученных товаров, либо несвоевременной поставкой. В редких случаях в договорах указывается ответственность поставщика за непоставку товара (именно за непоставку либо недопоставку!), которая в данном случае играет достаточно важную роль. Поэтому, осуществив предоплату и не получив в предусмотренные договором сроки товары, покупатели, как правило, имеют право требовать только возврата суммы предоплаты и процентов по ст.366 Гражданского кодекса РБ (далее - ГК).
Пример 1
Общество обратилось в суд с требованием о взыскании с предприятия суммы перечисленной предоплаты, а также предусмотренной договором неустойки за несвоевременную поставку товаров и процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст.366 ГК ввиду непоставки предприятием товаров в предусмотренные договором сроки. На основании ст.457 ГК суд удовлетворил иск в части взыскания суммы предоплаты и процентов за пользование чужими денежными средствами, в части взыскания неустойки отказал. В качестве обоснования отказа в удовлетворении взыскания неустойки суд указал на отсутствие факта поставки товаров, и как следствие - отсутствие обстоятельства несвоевременности. В связи с этим требование об уплате предусмотренной договором ответственности за несвоевременность поставки было признано необоснованным.
Таким образом, близкие на первый взгляд по смыслу термины «несвоевременная поставка» и «непоставка» товаров имеют все же различные правовые последствия. Если несвоевременная поставка означает просрочку в поставке товаров, то непоставка - это отсутствие поставки товаров и невозможность их получения в будущем.
Необходимость в проведении различия между указанными терминами, очевидно, обусловлена тем, что ст.457 ГК предусмотрена альтернатива покупателя требовать передачи оплаченного товара либо возврата уплаченных за товар денежных средств. В этом случае применение ответственности за непоставку либо несвоевременную поставку зависит от заявленного требования.
В частности, требовать предусмотренную договором неустойку за несвоевременную поставку товаров покупатель вправе только при условии получения товаров. Если товар не получен и существует угроза его неполучения, покупатель вправе требовать только возврата денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами, но не предусмотренной договором неустойки за несвоевременную поставку, поскольку отсутствует условие «несвоевременности». Иными словами, отсутствие поставки как таковой исключает конечный срок исполнения обязательства, а следовательно, не позволяет определить период просрочки. При этом дата возврата денежных средств, исходя из содержания ответственности (несвоевременная поставка), не может признаваться датой исполнения обязательства по поставке товара.
Конечно, при заявлении требования о понуждении к исполнению обязательства в натуре (о понуждении к поставке товара) покупатель получает право требования и предусмотренной договором неустойки за несвоевременную поставку. Однако в случае отсутствия товаров реально взыскать такую неустойку (неустойку за несвоевременную поставку) в силу статьи 300 ГК покупатель попросту не сможет: до тех пор, пока не будет исполнено основное обязательство (в данном случае - поставка товаров), получить неустойку покупатель не вправе.
С другой стороны, у покупателя существует альтернативная возможность в соответствии со ст.14 ГК потребовать возмещения убытков, вызванных ненадлежащим исполнением продавцом (поставщиком) обязательств по отгрузке товаров. Однако, как свидетельствует практика, этот путь восстановления нарушенных прав весьма хлопотный - доказать (а точнее документально подтвердить) наличие убытков всегда очень сложно. К тому же убытки, как правило, сводятся к реальным затратам, в то время как неустойка имеет характер компенсации за причиненные контрагентом по договору «неудобства», связанные с невыполнением обязательств и не требует доказывания.
Поэтому при согласии покупателя работать по предоплате одним из безопасных для него путей является надлежащее и с правовой стороны грамотное оформление договора.
Пример 2
Судом рассмотрен иск, предъявленный покупателем к поставщику о возврате уплаченной стоимости товара, взыскании неустойки и процентов по коммерческому займу на основании ст. 770 и 762 ГК.
Во исполнение договора поставки истец произвел предварительную оплату товара, однако ответчик в установленные сроки товар не отгрузил. В связи с этим истец отказался от договора, потребовав возвратить сумму предоплаты с начислением предусмотренной договором неустойки за непоставку товара и процентов по коммерческому займу.
Суд признал обоснованным отказ истца от договора и, руководствуясь ст. 457 и 311 ГК, взыскал с ответчика сумму предоплаты и неустойку. Во взыскании процентов по коммерческому займу отказано на том основании, что в договоре отсутствует условие о взимании процентов за пользование предоплатой ( примечание).
В соответствии с п.4 ст.457 ГК в случае, когда продавец не исполняет обязательство по передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со ст.366 ГК со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы.
Имея характер диспозитивной нормы, указанная ст.457 ГК предоставляет возможность покупателю в соответствии со ст.311 ГК предусматривать в договоре неустойку именно за непоставку товара в виде штрафа от суммы поставки (недопоставки) либо пени от суммы предоплаты за каждый день просрочки до момента возврата денежных средств.
Таким образом, в противовес требованию продавца работать по предоплате покупатель вправе обеспечить исполнение встречного обязательства продавца по поставке товара путем включения в договор условия о неустойке как за несвоевременную поставку, так и за непоставку (недопоставку) товара. При этом включать условие о непоставке (недопоставке) также необходимо грамотно. Простого указания в договоре на неустойку за непоставку (недопоставку) недостаточно. Существенным элементом в данном случае является не определение размера неустойки (к примеру 2%), а именно порядок ее определения и исчисления размера, который слагается как минимум из трех элементов.
Если неустойка носит штрафной (или так называемый универсальный) характер, ее размер определяется путем согласования:
1) размера - 10, 20, 30%;
2) исчисляемой базы для расчета штрафа - сумма непоставки (недопоставки) либо сумма предоплаты;
3) обстоятельств возникновения обязательства по уплате неустойки - пропуск предусмотренного договором срока по поставке товара.
Универсальность штрафной неустойки позволяет требовать взыскания неустойки независимо от факта несвоевременности поставки либо непоставки, поскольку сам факт непоставки товара к определенному договором сроку независимо от того, будут ли в дальнейшем поставлены товары либо нет, позволяет требовать уплаты неустойки в предусмотренном договором размере. Единственный недостаток данного вида неустойки - его фиксированный размер независимо от продолжительности времени непоставки (недопоставки).
Если неустойка определяется в виде пени, дополнительно согласовывается период ее исчисления - до фактического возврата предоплаты. Данный вид неустойки в отличие от штрафной имеет несколько ограниченный характер, так как обусловлен только требованием возврата предоплаты, а не требованием поставки товаров. В то же время данный вид неустойки является более гибким: чем больше период просрочки невозврата, тем больший размер пени вправе требовать добросовестный покупатель от недобросовестного продавца.
Также следует упомянуть о действующем, но к сожалению довольно редко используемом в настоящее время Положении о поставках товаров в Республике Беларусь, утвержденном постановлением Кабинета Министров РБ от 08.07.1996 № 444 (в редакции постановлений Совета Министров РБ от 20.08.1998 № 1318, от 02.06.2000 № 797) (далее - Положение).
В частности, п.91 Положения предусмотрено, что за непоставку или недопоставку товара согласно условиям договора поставщик уплачивает покупателю неустойку (штраф) в размере 10% стоимости непоставленного или недопоставленного в срок товара, если иное не установлено Положением или договором.
Учитывая, что согласно п.2 Положения действие настоящего Положения распространяется на отношения между юридическими лицами и (или) физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на территории Республики Беларусь, по поставке товаров, любой контрагент договора поставки со ссылкой на п.91 может требовать возмещения так называемой «законной» неустойки по непоставке (недопостав
ДОГОВОР N _____ поставки товара (цены регулярно корректируются поставщиком, предусмотрена 100% предоплата). 1.2. Общее количество Товара, подлежащего поставке по настоящему Договору, составляет
2.3. Цена поставляемой продукции остается фиксированной на период действия Договора. 3. Сроки и порядок поставки 3.1.Поставка Товара осуществляется в течение 1-4 кв. 2014 года, по заявке Покупателя.
Добавлено в корзину
Неэксклюзивный дистрибьюторский договор, EXW Incoterms 2000, защита поставщика, 100% предоплатаЦена: 2990 руб. 3792.00 руб. за (шт.)
Дистрибьюторский договор на русском и английском языках (EXW Incoterms 2000, защита поставщика), ассортимент и цены указаны в приложениях к договору
Альтернативные названия: дистрибьюторский контракт, международный дистрибьюторский контракт, Неэксклюзивный дистрибьюторский контракт, дистрибьюторский договор на английском, Неэксклюзивный дистрибьюторский договор, EXW Инкотермс 2000, франко-склад
Объем: 12 листов + Приложение на 1 листе. Шрифт TimesNewRoman 10.
Способ предоставления: в электронном виде в формате MS Word 2003 (совместим со всеми последующими версиями). Текст документа отлично отформатирован и позволяет вносить изменения без ущерба для нумерации пунктов. Вы получите заказанный договор сразу же после получения нами подтверждения об оплате!
Образец некоторых положений нашего неэксклюзивного дистрибьюторского договора (для просмотра кликните на изображения страниц)
Проект дистрибьюторского договора разработан на основании неоднократно заключенных дистрибьюторских / эксклюзивных дистрибьюторских договоров. Полностью готовый к работе документ, который не стыдно послать на согласование иностранному партнеру.
