Руководства, Инструкции, Бланки

Образец Договора На Разработку Проекта Производства Работ img-1

Образец Договора На Разработку Проекта Производства Работ

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Образец договора оказания услуг на разработку дизайн-проекта

Образец договора оказания услуг на разработку дизайн-проекта


Образец договора оказания услуг на разработку дизайн-проекта.


г. Москва «___» __________200_ г.


__________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, и _____________________ именуемый в дальнейшем Исполнитель, _______________________________________, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Основные понятия

1.1. Дизайн-проект — комплекс услуг, по разработке концепции художественного оформления интерьера, выполняющийся согласно Творческому заданию, а также на основании письменных пожеланий Заказчика, которые он может вносить в ходе работ в порядке, предусмотренном Договором. Заказчик получает Дизайн-проект в виде альбома, а также в электронном виде.

1.2. Творческое задание — список основных пожеланий к дизайну, которыми руководствуется Исполнитель при разработке дизайн-проекта. Творческое задание готовится Исполнителем по результатам первоначального обсуждения дизайна с Заказчиком.

2. Предмет договора

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется разработать Дизайн-проект объекта недвижимости, расположенного по адресу: _________________________________, общей площадью _________, в соответствии с Творческим заданием.

2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить предусмотренные Договором работы.

3. Сроки изготовления дизайн-проекта

3.1. Ориентировочный срок разработки Дизайн-проекта составляет _____________ рабочих дней с момента получения Исполнителем предоплаты и утверждения Творческого задания, с правом досрочного выполнения.

3.2. Срок может быть продлен Исполнителем при внесении изменений Заказчиком в Творческое задание.

4. Стоимость изготовления дизайн-проекта и порядок расчетов

4.1. Стоимость разработки Дизайн-проекта составляет ___________________ (______________________________________)

4.2. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Заказчик оплачивает __________ от общей стоимости разработки Дизайн-проекта ( Предоплата).

4.3. Остаток оплаты Заказчик оплачивает в течение 3-х дней после подписания акта приема-сдачи работ.


5. Порядок выполнения работ


5.1. После заключения Договора Исполнитель осматривает объект, проводит фотосъемку объекта и делает необходимые замеры.

5.2 Заказчик в течение 3 дней с даты заключения настоящего договора передает Исполнителю копии имеющейся технической документации (план БТИ, экспликации, при необходимости проектную документацию).

5.2. После осмотра объекта Исполнитель и Заказчик встречаются для обсуждения дизайна и пожеланий Заказчика к нему.

5.3. В течение _____ дней Исполнитель готовит Творческое задание и направляет его для согласования и утверждения Заказчику.

5.4. Не позднее ________ (_____________) рабочих дней после утверждения Творческого задания и планировочного решения Исполнитель предоставляет Заказчику первоначальный эскиз.

5.5. Стороны обсуждают эскиз и, при необходимости, Заказчик вносит коррективы в предложенный дизайн в рамках Творческого задания. Коррективы могут быть внесены письменно, с обязательным направлением их в адрес Исполнителя письменно либо по электронной почте.

5.6. Исполнитель не позднее ____________рабочих дней после обсуждения корректив перерабатывает эскиз или предлагает другой, после чего процедура обсуждения и переработки нового эскиза повторяется. При этом коррективы могут быть внесены как при встрече, так и по электронной почте.

5.7 Порядок выполнения работ предусмотренный п. 5.4-5.6 может быть поэтапным (с привязкой к функциональному назначению, этажности и др.) При этом Стороны дополнительно к настоящему Договору согласовывают и утверждают график со сроками выполнения отдельных этапов.

5.8. Всего Исполнитель может предоставить Заказчику не более ___ разных эскизов, работа над которыми происходит согласно пунктам 5.4. 5.5 Договора. Если после этого Заказчик не утверждает ни один из предложенных Эскизов, он может либо:

в рамках настоящего договора уведомить Исполнителя о необходимости выполнить дополнительные эскизы за отдельную плату, либо расторгнуть Договор с правом удержания Исполнителем предоплаты.

5.9. Не позднее ___________ рабочих дней после утверждения Заказчиком эскиза Исполнитель выполняет цветную визуализацию (либо акварельный эскиз) основных Помещений в соответствии с эскизом. Визуализация по желанию Заказчика может быть подвержена незначительным изменениям. При этом цвет и фактура поверхностей могут быть изменены по желанию Заказчика.

5.10. В течение ______________ рабочих дней после утверждения визуализации Исполнителем готовится рабочая документация для передачи Заказчику в составе ( подлежит уточнению при заключении договора):
- предложение планировочного решения с приблизительной расстановкой мебели и оборудования, разработка стилевой концепции;

- план демонтажа перегородок;

- план монтажа перегородок;

- план с указанием расположения мебели;

- план привязки освещения;

- план привязки выключателей, розеток;

- план разводки освещения на выключатели;

- план размещения слаботочных сетей (отображает места расположения розеток для подключения телевизора, видеопроектора, акустической системы (размещение колонок), телефона, Интернета);

- план расположения сантехники;

- план полов с указанием типа покрытий;

- план теплых полов;

- развертка стен с раскладкой плитки;

- чертежи заказных изделий (выполняются в случае необходимости);

- ведомость отделки помещений;

- высококачественная фотореалистичная визуализация основных помещений (после утверждения стилевой концепции, при выбранных материалах и мебели).

5.11. По окончании работ над Дизайн-проектом Исполнитель уведомляет об этом Заказчика по электронной почте либо заказным письмом. Заказчик обязуется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения уведомления принять Дизайн-проект и подписать акт приема-сдачи работ или предоставить список конкретных замечаний к Дизайн-проекту в письменном виде. В противном случае работа считается принятой автоматически.

5.12. После полной оплаты стоимости работ предусмотренных настоящим договором Заказчиком, Исполнителем передается цветной один альбом с Дизайн-проектом и его электронная версия в виде pdf-файла с изображениями высокого разрешения.

6. Прочие условия

6.1. Стороны согласны с тем, что фактуры, цвета отдельных деталей считаются приблизительными по причине невозможности их точного отображения на различных носителях (мониторах, распечатках).

6.2. Стороны согласны с тем, что электронные письма с подтверждением Творческого задания и Эскизов, а также корректив к ним, отправленные по адресам, указанным в Договоре, приравнивается к документам подписанным отправляющей Стороной. При необходимости Исполнитель вправе потребовать такие подтверждения в письменном виде.

6.3. Заказчик понимает что Дизайн-проект не носит характер проектной документации как это предусмотрено ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.

6.4. Прочие условия, не оговоренные в Договоре, определяются законодательством РФ.

Стоимость услуг по разработке дизайн проектов
Информация о стоимости дизайн проекта квартиры, разработки дизайн проекта интерьера и цены дизайн проекта интерьера

Особенности правового регулирования внешнеэкономического договора оказания туристских услуг
Ферой услуг, поскольку предметом большинства заключаемых здесь сделок (договоров) являются услуги (гостиничные, транспортные, питания.

Заседание Рабочей комиссии в период. с 15. 30 час. 00 мин до 16 час. 00 мин по адресу
Наименование предмета открытого запроса предложений: на право заключения в 2012 году договора на разработку дизайн-проекта ремонта.

Другие статьи

Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта

на разработку дизайн- проекта

г. __________ “___” _________ 2010 г.

ООО, именуемый в дальнейшем “Заказчик”,в лице_______, действующего на основание Устава, с одной стороны, и ООО, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице директора ___________, действующего на основании Устава и лицензии № _____от «__»____ ___г выданной Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины, срок действия до «__»_________20__г. с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1.1.Подрядчик обязуется разработать дизайн-проект для ____________ в помещении по адресу: ______________________________ именуемом в дальнейшем “Объект”, в соответствии и на основании задания на проектирование (приложение 1), утвержденного прайс-листа (приложение 2) и составленного на их основе Подрядчиком Финансового плана” (приложение 3).

Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы в соответствии с “Финансовым планом” (приложение 3).

1.2.По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по Акту сдачи-приемки выполненную Подрядчиком работу. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, отвечает Подрядчик.

1.3.Указанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта" можно воспользовавшись данной ссылкой:

Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта.doc

2.1.1. Выполнять предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с заданием на проектирование (приложение 1), определяющим объем и содержание работ, и прайс-листом на проектные работы (приложение 2), определяющим стоимость работ.

2.1.2. Начать работы в срок, указанный в пункте 4.1 настоящего договора.

2.1.3. Закончить работы в срок, указанный в пункте 4.2 настоящего договора и передать результаты работ Заказчику.

2.2.1. До начала выполнения работ передать Подрядчику задание на проектирование (приложение 1).

2.2.2. Каждый раз после предоставления Подрядчиком на рассмотрение и согласование Заказчику проектных материалов (вариантов эскизов, чертежей и т. п.) рассмотреть эти материалы в течение 3 (трех) календарных дней и передать их Подрядчику со своими замечаниями и подписью.

2.2.3. В течение 3 (трех) календарных дней после получения от Подрядчика извещения об окончании этапа работ принять результаты работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.2.4. Оплатить работы в соответствии с выставленными Подрядчиком счетами по цене, указанной в прайс-листе на проектные работы (приложении 2) настоящего договора.

2.3.Подрядчик имеет право заключать договора со специализированными организациями, а также с физическими лицами.

2.4.По желанию Заказчика Подрядчиком могут быть приняты к исполнению дополнительные объемы работ. В этом случае составляется и утверждается Заказчиком дополнительный перечень проектных работ и срок договора соответствующим образом продлевается, а сам договор автоматически считается пролонгированным.

Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта" можно воспользовавшись данной ссылкой:

2.5.Заказчик может назначать своего полномочного представителя, который от его имени осуществляет:

· контроль над выполнением и качеством проектных работ, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика,

· приемку по акту выполненных работ,

· решение с Подрядчиком всех оперативных вопросов, возникающих в процессе ведения работ и т. п.

Указанное назначение оформляется Заказчиком письменно в установленной форме (приложение 4) и является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.6.Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из сторон немедленно по выявлению таких обстоятельств.

2.7.Стороны считают, что работы, предусмотренные статьей 1 настоящего Договора, а равно процедуры согласования и иные встречи осуществляются в течение рабочей недели (с понедельника по пятницу включительно) не ранее 8 часов утра и не позднее 20 часов вечера, если иное не установлено договором.

2.8.В случае если стороны заключат договор подряда на выполнение работ согласно дизайн-проекту, разработанному Подрядчиком, Подрядчик имеет право фотографировать готовый Объект. Порядок использования Подрядчиком фотографий согласуется Сторонами в Дополнительном соглашении.

3.Порядок сдачи-приемки работ.

3.1.Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) дней после получения им уведомления Подрядчика, о готовности к сдаче выполненных Подрядчиком работ.

Если Заказчик в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления о готовности Подрядчика к сдаче не организует приемку выполненных работ, то работы по договору считаются принятыми Заказчиком.

3.2.По соглашению сторон Подрядчик может сдавать, а Заказчик принимать отдельные виды выполненных работ, что может фиксироваться соответствующими актами сдачи-приемки.

3.3.Сдача работы Подрядчиком и приемка ее Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими сторонами.

Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта" можно воспользовавшись данной ссылкой:

4.1.Подрядчик обязуется начать Работы в течение 3 (трех) банковских дней после оплаты Заказчиком авансового платежа в соответствии с “Финансовым планом” (приложение 3).

4.2.Подрядчик обязуется закончить работы и сдать их Заказчику по Актам сдачи-приема работ не позднее _________________ рабочих дней после начала работ.

4.3.Работы по договору считаются полностью выполненными Подрядчиком после подписания сторонами Актов приема-сдачи работ, либо, в случае отказа Заказчика подписать Акт приема-сдачи работ, через три рабочих дня после предоставления Подрядчиком Заказчику работ, выполненных в соответствии с настоящим договором.

4.4.При необходимости изменения срока начала или окончания работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об изменении срока начала или окончания работ с указанием причин изменения этого срока не позднее, чем за 48 часов, до его наступления.

4.5.При отсутствии мотивированного отказа Заказчика принять измененные сроки, новые сроки считаются принятыми обеими сторонами по договору.

4.6.Срок действия договора начинается с момента его подписания и заканчивается после исполнения сторонами своих обязательств по договору.

5. Стоимость работ и порядок расчетов.

5.1.Стоимость работ определяется на основании прайс-листа на проектные работы (приложение 2).

5.2.Работы по договору выполняются Подрядчиком на условиях опережающего авансирования.

5.3.Оплата по Договору осуществляется в соответствии с “Финансовым планом” (приложение 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Сроки фактической оплаты полных сумм платежей не могут превышать 3-х (трех) банковских дней. Под датой фактической оплаты стороны понимают дату зачисления средств на расчетный счет Подрядчика. Проведение работ, процедур согласования и иных встреч за пределами периода времени, установленного пунктом 7 статьи 2 настоящего Договора, по инициативе Заказчика осуществляется при условии внесения соответствующей записи в Журнале производства проектных работ с увеличением стоимости, определяемой на основании прайс-листа на проектные работы (приложение 2).

Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта" можно воспользовавшись данной ссылкой:

5.4.В течение выполнения работ по мере произведения платежей Заказчик и Подрядчик производят финансовую сверку совершенных проплат. В случае выявления расхождений стороны должны принять решение по их устранению и устранить их в срок не более 3-х (трех) банковских дней с момента выявления указанных расхождений, если иное не предусмотрено согласованным решением сторон, но не позднее 3-х (трех) банковских дней с даты подписания последнего акта сдачи-приемки работ.

5.5.Расчеты по Договору производятся в гривне.

6. Ответственность сторон.

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

6.2.В случае несвоевременной оплаты Заказчиком Подрядчику выполненной работы в соответствии с условиями п. 5.3 настоящего договора, или в случае несвоевременного возврата переданных Подрядчиком Заказчику на рассмотрение и согласование материалов в соответствии с условиями п. 2.2.2 настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5% от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки. но не более 10 % от суммы договора. Также за просрочку подписания актов сдачи-приемки или не предоставление мотивированного отказа от подписания актов сдачи-приемки в письменной форме с перечнем претензий к Подрядчику, Заказчик оплачивает Подрядчику пени в размере 0.5 % от суммы неподписанного акта приемки за каждый календарный день просрочки. При этом срок выполнения работ соответственно увеличивается.

6.3.Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору.

7. Порядок разрешения споров.

7.1.Споры, возникающие по настоящему Договору, подлежат разрешению и урегулированию сторонами путем переговоров и оформляются актами, протоколами и дополнительными соглашениями.

7.2.Любой спор неурегулированный путем переговоров, подлежит передаче на рассмотрение в хозяйственный суд по месту нахождения ответчика.

Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта" можно воспользовавшись данной ссылкой:

8. Порядок расторжения договора.

8.1.Настоящий договор может быть расторгнут до окончания его действия и до выполнения сторонами своих обязательств по договору в любой момент по взаимному соглашению сторон.

8.2.Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в любой момент: в этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ согласно перечню.

8.3.Настоящий договор может быть расторгнут Подрядчиком в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком пункта 2.2 настоящего договора.

8.4.В случае расторжения договора в одностороннем порядке сторона, являющаяся инициатором расторжения договора, обязана в трехдневный срок письменно уведомить другую сторону о расторжении договора с указанием причин, а также произвести сдачу-приемку работ, выполненных на дату уведомления.

В течение 3 (трех) дней с момента предоставления одной из сторон письменного уведомления о расторжении договора производится подсчет объема работ, выполненных Подрядчиком на день расторжения договора, а также иных расходов, понесенных Подрядчиком в связи с исполнением договора.

После произведенного подсчета, но не позднее, чем в трехдневный срок с момента подачи одной из сторон письменного уведомления о расторжении договора, производятся взаиморасчеты, и составляется письмо об отсутствии взаимных материальных и иных претензий.

Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта" можно воспользовавшись данной ссылкой:

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами считаются забастовки, стихийные бедствия, вооруженные конфликты, издание органами государственной власти и управления нормативных актов, препятствующих исполнению настоящего договора, а также другие события, находящиеся вне разумного предвидения и контроля сторон.

9.2.Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующими документами, изданными компетентными органами.

9.3.Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких событий, направить письменное уведомление другой стороне, с указанием характера события и предположительного срока его действия с приложением необходимых документов. В случае неисполнения указанного в настоящем пункте требования, виновная в непредставлении уведомления сторона обязана возместить другой стороне ее убытки, вызванные таким неисполнением.

9.4.В случае наступления событий непреодолимой силы, срок исполнения сторонами своих обязанностей по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы или их последствия. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 90 дней, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив для этого соответствующее письменное уведомление другой стороне. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой возмещения убытков.

9.5.В течение пяти дней с момента расторжения Договора по основанию, указанному в п. 4 настоящей статьи, стороны произведут взаиморасчеты и урегулирование взаимных требований.

9.6.В случае если в момент наступления обстоятельств непреодолимой силы становится очевидным, что такие обстоятельства или их последствия не могут быть устранены в будущем, стороны, по письменному требованию любой из сторон, незамедлительно встретятся и примут решение о дальнейшей судьбе Договора.

Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта" можно воспользовавшись данной ссылкой:

10. Заключительные положения.

10.1.Настоящий Договор имеет нижеследующие приложения:

Приложение 1. Задание на проектирование на ______ стр.

Приложение 2. Прайс-лист на проектные работы на ______ стр.

Приложение 3. Финансовый план на _____ стр.

10.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному экземпляру для каждой стороны.

10.3.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами Все изменения и дополнения к Договору согласовываются, оформляются в письменном виде и подписываются сторонами.

Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта" можно воспользовавшись данной ссылкой:

Образец договор на разработку ппр - Новое за неделю

добиваться от заказчика соблюдения сроков при приемке работ по истинному контракту. Порядок воззвания с информацией, составляющей коммерческую тайну.

реальный контракт вступает в силу с момента подписания его. контракта или разрешение от компетентных органов рф на право воплощения деятельности по выполнению контракта на местности русской федерации и в городке москве. Обеспечение выполнения исполнителем собственных долженностей по истинному контракту, представленное в форме банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом требований ст. производить контроль за созданием работ, их качеством и сроками выполнения в согласовании с согласованными сторонами сроками выполнения работ.

Пример договора на проектирование и получение

Не передавать пакет проектно-сметной документации третьим лицам без согласия заказчика. Ис ппр шп создание модуля информационно-расчетных задач. Представить для утверждения согласно обозначенному перечню эталоны.

При отказе исполнителя от составления или подписания дефектной сметы заказчик составляет однобокий акт на базе независящей экспертизы, привлекаемой им за счет исполнителя. Проектная документация (псд) - совокупа документов (расчетов, чертежей и т.

Aug 17, 2016 - контракт на разработку ппр эталон. В случае преждевременного выполнения исполнителем работ, обсужденных реальным контрактом, заказчик должен досрочно принять выполненные работы и оплатить их на критериях реального контракта. контракта, в размере 30 (30 процентов) от исходной (наибольшей) цены контракта. 5.3 разработка проекта производства работ.

разглядеть в десятидневный срок с момента получения мотивированное ходатайство исполнителя об увеличении срока проведения работ по контракту. В случае конфигурации контактной инфы сторона, в данных которой произошли конфигурации, уведомляет других участников реального контракта в срок 1 (один) рабочий денек. Проект производства работ кранами должен быть выполнен в согласовании с рд- методические советы о порядке разработки. Календарный план выполнения работ - документ, являющийся приложением к контракту, подписанный уполномоченными представителями сторон, в котором определены сроки выполнения работ. Лица, подписавшие контракт, так же, как и лица, которые в предстоящем будут подписывать документы, связанные с исполнением контракта, от имени стороны, имеют на это все возможности. контракт на разработку ппр эталонпо окончании работ уведомить заказчика об их готовности и согласовать с заказчиком дату приема-передачи. Изменение критерий контракта оформляется сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания сторонами.