Руководства, Инструкции, Бланки

скачать договор подряда на выполнение ремонтных работ образец img-1

скачать договор подряда на выполнение ремонтных работ образец

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор подряда на выполнение ремонтных работ скачать - Интересное на портале

Договор на выполнение ремонтных работ скачать образец бланк

Скачать бланк в формате pdf контрактподряда. Доставлять все нужные для выполнения работ инструменты и оборудование, производить их приёмку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ. Это конкретно те моменты, на которые следует обращать внимание при заключении схожих контрактов. Редакция веб-сайта не несет ответственности за достоверность инфы, размещенной в статьях и маркетинговых объявлениях на веб-сайте.Для того чтоб разъяснить более наглядно, представим, что подрядчик обязуется выполнить ремонт в квартире заказчику. Подрядчик обязуется выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в реальном контракте и проектно-сметной документации. контракт подряда на выполнение ремонтных работ эталон таковой запрос очень популярен в поисковых системах.

Заказчик обязуется, в случае соответствующего выполнения ремонтно-отделочных работ, оплатить подрядчику все издержки, связанные с ремонтом. эталон контракта строительного подряда на ремонт квартиры, заключаемый меж юридическим и физическим лицом. контракт на выполнение ремонтно - отделочных работ. Оплата выполненных по реальному контракту работ делается в размере, предусмотренном (приложение 1 к контракту). Заказчик вправе отрешиться от приемки работ в случае обнаружения недочетов, которые должны быть устранены подрядчиком. Фактическая цена выполненных работ указывается в делается заказчиком поэтапно каждые 10-15 дней.

Скачать пример договора подряда на выполнение ремонтных работ форма

Авансовые платежи в размере 50 от общей суммы, обозначенной в п. Также заказчик должен обеспечить беспрепятственный доступ работников подрядчика в ремонтируемое помещение. Устава, с одной стороны, и ооо, именуемое в предстоящем исполнитель, в лице, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили реальный контракт о нижеследующем 1. Окончательная сдача результатов работ и их приемка оформляются актом выполненных работ (приложение 5), который подписывается обеими сторонами в течение 7. Форма контракта на проведение строй и ремонтно-отделочных работ. Если заказчик в течение 3-х рабочих дней не оплачивает акт на выполненные работы, проведение всех работ на объекте останавливается до последующих разбирательств. Для выполнения работ, список нужных ремонтных работ и другая. Скачать эталон контракта на выполнение ремонта квартиры. Не несет ответственности за соблюдение сроков выполнения работ в случаях.контрактподряданавыполнениеремонтныхработ.

Другие статьи

Скачать образец бесплатно

Скачать образец бесплатно. Договор подряда на выполнение организацией-исполнителем работ по ремонту офиса заказчика. Работы выполняются из материалов подрядчика

26 Декабря 2016

Большинство работников трудятся пять дней в неделю по восемь часов. И немудрено, что они физически не успевают сходить в поликлинику, ЖЭК, к ребенку в школу – ведь часы работы этих учреждений практически такие же. Писать отгул на целый день из‑за родительского собрания не очень хочется, чаще всего работники просто отпрашиваются с работы. В связи с этим у работодателя возникает много вопросов: как быть с оплатой времени отсутствия, как его учитывать, нужно ли оформлять и т. д. Читайте статью – и найдете ответы на названные и некоторые другие вопросы.

Сокращение работников – достаточно трудоемкая процедура: нужно соблюдать достаточно большое количество ограничений, а также правила увольнения, установленные Трудовым кодексом. В данной статье расскажем о рисках работодателя, который решил проводить данную процедуру, и покажем те «узкие места», где чаще всего совершаются ошибки.

В Курганской области предприниматели пожаловались региональному бизнес-омбудсмену на налоговиков, требующих повысить заработную плату до уровня прожиточного минимума, тогда как по трехстороннему соглашению установлен минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

23 Декабря 2016

С 1 января 2017 года вступают в силу поправки к статье 266 Налогового кодекса РФ, в которой регулируется порядок формирования резервов по сомнительным долгам. Изменения в налоговую статью вносит новый Федеральный закон от 30 ноября 2016 года № 405-ФЗ. Что это за изменения разберем сегодня.

22 Декабря 2016

Принципы исчисления и уплаты каждого из налогов и сборов, взимаемых в РФ, подробно рассмотрены в части второй Налогового кодекса. Однако для организаций не менее важной является и часть первая НК РФ. С 1 января 2017 года в часть первую НК РФ будут внесены существенные изменения. И большинство из них важно изучить уже сейчас.

Договор подряда на выполнение ремонтных работ образец скачать - Популярные загрузки

Договор подряда образцы договоров - up2go

эталон контракта подряда на выполнение ремонтных работ. стоимость подлежащей выполнению работы по истинному контракту составляет ( тыщ ) рублей 00 копеек, ндс не облагается, в связи с применением подрядчиком облегченной системы налогообложения. К хоть каким контрактам в сервисе предусмотрены сопутствующие приложения акты приема-передачи, протоколы, регламент проведения работ, календарный план, списки, справки и т. В случае несвоевременной оплаты заказчиком цены работы по истинному контракту, подрядчик вправе востребовать от заказчика уплаты неустойки в размере 9. Нужд, подряда на выполнение проектных и изыскательских работ все они отличаются не.

Один из видов контрактов подряда контракт на выполнение ремонтных работ. производить приёмку работ и подписание приёмо-сдаточного акта в течении 3 дней с момента предъявления подрядчиком выполненных работ к сдаче. Работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Договор на ремонт квартиры образец скачать типовой

контракт подряда - это контракт о выполнении работы за определенное вознаграждение. контракт подряда на выполнение отделочных работ по. Споры по истинному контракту, неурегулированные сторонами, разрешаются в судебном порядке в согласовании с действующим законодательством рф. По этому соглашению исполнитель, по заданию заказчика, обязуется создатьпостроить определенный объект, или выполнить другие работы. контракта подряда на выполнение ремонтных работ. Закон о внедрении тихого часа при выполнении работ, связанных с ремонтом жилых помещений все права защищены. С хоть каким контрактом подряда вы сможете ознакомиться в нашем сервисе, сформировав его по своим требованиям. В случае, если соглашение меж сторонами не будет достигнуто, спор подлежит рассмотрению в судах городка 11. Обеспечить подрядчику предоставление способности выполнения работ (фронта работ) в согласовании со сроками.

Договор на выполнение ремонтных работ (подряд на выполнение ремонта) (образец)

Договор на выполнение ремонтных работ (подряд на выполнение ремонта) (образец)

Договор на выполнение ремонтных работ
(подряд на выполнение ремонта)
(образец)

г. ____________________ «___»_______ 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Гр-н РФ ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору подряда на выполнение ремонтных работ Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по ремонту следующего оборудования (далее – «Оборудование»): ___________________________________________.

1.2. Заказчик обязуется оплатить ремонтные работы согласно настоящему Договору.

1.3. Обеспечение ремонта товаров комплектующими изделиями, запасными частями, инструментом, измерительным и испытательным оборудованием, необходимыми материалами осуществляется в порядке, в сроки, на условиях, по номенклатуре и качеству, согласованных сторонами.

Документы о согласовании упомянутых вопросов являются неотъемлемой частью договора, за исключением тех случаев, когда их решение договором полностью возлагается на Исполнителя. При небольшом объеме услуг указанные вопросы отражаются в тексте договора.

1.4. Производство ремонта осуществляется в месте нахождения Оборудования.

^ 2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. обеспечить Исполнителя ко дню начала ремонта нормативной, технической и ремонтной документацией на Оборудование на русском языке.

2.1.2. производить оплату согласно п. 4 настоящего Договора.

2.1.3. оформлять документы, необходимые для исполнения настоящего Договора, в том числе необходимые для поездок Исполнителя в место нахождения оборудования.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. произвести осмотр Оборудования, проверить его действие, выявить неисправности, время и причины их возникновения, комплектность Оборудования и расходные материалы, техническую возможность выполнения работ.

2.2.2. отказать Заказчику в устранении недостатков Оборудования, если отсутствует техническая возможность ремонта из-за характера обнаруженных недостатков, требующих замены Оборудования.

2.2.3. приступить к выполнению ремонтных работ не позднее __ календарных дней с момента получения уведомления Заказчика о необходимости их проведения.

2.2.4. произвести ремонт Оборудования, учитывая указания Заказчика.

^ 3. Оплата работ и порядок расчетов

3.1. Цена работ Исполнителя, выполняемых по настоящему договору, определяется путем установления твердой цены на единицу ремонтируемого товара либо твердой суммы производства ремонта Оборудования в целом. Цена работ Исполнителя фиксируется в Протоколе согласования сторонами цены на работы Исполнителя, который прилагается к договору и является его неотъемлемой частью. Пересмотр цен может осуществляться по основаниям и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется в соответствии со ст. 781 ГК РФ по установленным правилам, в следующем порядке и сроки:

3.2.1. в течение ___ рабочих дней с момента согласования цены ремонта и вызова специалистов Исполнителя для ремонта осуществляется предоплата в размере ________ (______________________) рублей.

3.2.2. в течение ___ рабочих дней после подписания акта приема ремонтных работ Заказчик оплачивает оставшуюся часть цены ремонта.

3.3. Оплата выполненных работ осуществляется наличными денежными средствами либо путем перечисления денежных сумм на расчетный счет, указанный Исполнителем.

^ 4. Ответственность сторон

4.1. При выполнении обязательств по настоящему договору стороны должны соблюдать правила и сроки, установленные Законом и договором для соответствующих действий. В случае нарушения указанных правил сторона возмещает другой стороне договора понесенные убытки.

4.2. В соответствии со ст. 403 ГК РФ, Исполнитель несет прямую ответственность перед Заказчиком за нарушение его прав, неисполнение или ненадлежащее исполнение его требований.

4.3 Стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Законом и договором, в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

^ 5. Иные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязанностей по настоящему Договору. По результатам выполнения работ стороны подписывают Акт приема-сдачи выполненных работ.

5.2. Стороны будут регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия или претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.

5.3. В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти вопросы подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Заказчика.

6. Адреса и реквизиты сторон:

Договор подряда № на выполнение ремонтных работ

на выполнение ремонтных работ

Санкт-Петербург «___»________ 20___ г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго», именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице ___________________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем - Подрядчик, свидетельство о допуске к выполнению работ N_______ от___________, выданное __________________________________________________________________

(указывается наименование СРО)

(копия – Приложение № 1 к настоящему Договору), в лице ___________________________________________________________________________, дей­ствующего на основании _________________________________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые – Стороны, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от«__» __________ _________ г. № ________,1 заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными силами ремонтные работы по комплексному ремонту:

(указывается наименование объекта)

Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.

Объем и содержание работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, указываются в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору Работ является предельной ценой и в соответст­вии с Расчетом договорной цены (Приложение № 3 к настоящему Договору), составляет __________ руб. ___ коп. (___________________________ руб. ____________ коп.), в том числе НДС ( __ %) __________ руб. ___ коп. (___________________________ руб. ____________ коп.).

2.2. Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета объема выполненных работ вне зависимости от согласованных сроков платежей.

2.3. Текущая стоимость работ определяется на основании ежемесячно подписываемых сторонами актов о приемке выполненных работ, которые подписываются Заказчиком с использованием к прямым затратам по базовым сметным ценам соответствующих коэффициентов (индексов) и показателей затрат.

2.4. Для подтверждения стоимости монтируемого оборудования и используемых материалов, Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие стоимость указанного оборудования и материалов (счета, платежные поручения и т.п.).

2.5. Если в процессе производства работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, Подрядчик должен своевременно предупредить об этом Заказчика. В случае согласия Заказчика, производство дополнительных работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.6. Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости работ:

а) в случае включения в акты выполненных работ, завышенных объемов работ или невыполненных работ;

б) в случае неправомерного применения Подрядчиком различных коэффициентов (индексов);

в) в случае использования Подрядчиком без согласования с Заказчиком материалов, не указанных в Расчете договорной цены, с более низкой стоимостью;

г) в иных случаях необоснованного увеличения стоимости выполненных работ.

2.7. Согласованные в Договоре объемы работ и стоимость Работ являются окончательными и изменению не подлежат, за исключением случаев, указанных в настоящем Договоре.

3.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

Принять с участием Подрядчика законченные Работы.

4.1. Выполнить Работы по настоящему Договору в сроки, установленные настоящим Договором собственными силами, иждивением Подрядчика или с привлечением третьих лиц при условии уведомления Заказчика и предоставлении информации, подтверждающей положительную деловую репутацию и возможность выполнения работ третьими лицами, привлекаемыми к выполнению Работ. По соглашению сторон работы могут выполняться из материалов Заказчика. При использовании материалов Заказчика их стоимость не входит в цену Договора и оплате подлежит только стоимость выполненных Работ.

4.2. Нести полную ответственность до момента окончания Работ, за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов, в случае их предоставления Заказчиком.

4.3. Сдать Заказчику выполненные Работы на Объекте.

4.4. Производить уборку территории, на которой производятся работы, вывоз строительных отходов с нее, а также осуществлять необходимые платежи за пользование природными ресурсами в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Устранить за свой счет все недостатки выполненных работ в сроки указанные в двухстороннем акте о недостатках выполненных работ. Устранить за свой счет недостатки выполненных Работ, выявленные в течение гарантийного срока.

4.6. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты (указывается адрес электронной почты курирующего исполнение договора лица со стороны Общества ) в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчика обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Подрядчику письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Работы по Договору должны быть начаты, завершены и производиться в соот­ветствии с настоящим разделом и Графиком производства работ (Приложение №4 к настоящему договору).

5.1.1. Начало Работ: с момента подписания договора.

5.1.2. Окончание Работ: не позднее «___»_________20__ года.

5.2. Сроки выполнения Работ могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6.ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является ______________________ ____________________________________________________ или лицо, им назначенное.

6.2. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является ________________________ ____________________________________________________или лицо, им назначенное.

6.3. Подрядчик ежемесячно в срок до 25-го числа отчетного/текущего месяца, а за декабрь – не позднее 5 декабря представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ и соответствующую исполнительную документацию.

6.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения указанной в п. 6.3. настоящего Договора документации обязан подписать ее и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ.

Перечень недостатков и сроков их исправления оформляется двухсторонним актом о недостатках выполненных работ. Обнаруженные недостатки выполненных работ устраняются Подрядчиком за свой счет.

6.5. Заказчик в целях предупреждения недостатков и нарушения сроков выполнения Работ в течение действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполнения работ, соблюдение норм пожарной безопасности, строительных норм и правил без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ и выставляемых счетов-фактур не позднее 90 (девяноста) календарных дней за вычетом 10(десяти)% от стоимости фактически выполненных работ (сумма резервирования).

Сумма резервирования подлежит оплате при окончательном расчете с Подрядчиком за фактически выполненные и принятые Работы по Договору в целом.

7.2. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

7.3. Оплата выполненных Работ производится в безналичном порядке платежными поручениями. По соглашению сторон оплата может производиться ценными бумагами, уступкой прав требования, зачетом встречных требований или иным образом, не запрещенным действующим законодательством.

7.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика (при использовании платежных поручений в качестве способа оплаты).

8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации результата Работ устанавливается не менее 2-х (двух) лет с момента подписания Акта или иного документа, свидетель­ствующего об окончании Работ по настоящему Договору.

8.2. В случае выявления в период гарантийного срока недостатков выполненных Работ составляется двухсторонний акт. Для составления акта Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя в пятидневный срок со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок Заказчик вправе составить односторонний акт, один экземпляр которого направляется Подрядчику.

8.3. Гарантийный срок продлевается на время, потребовавшееся на устранение недостатков.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Заказчик имеет право начислить Подрядчику (как в полной сумме, так и частично) пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать 3-х (трех) месяцев со дня нарушения Подрядчиком условий Договора.

9.2. Подрядчик обязан за свой счет устранить все недостатки, возникшие в процессе выполнения Работ и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации результата Работ, включая ремонт, замену оборудования, запасных частей, в течение 10 (десяти) дней, если меньший срок не будет согласован Сторонами.

В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил до­пущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика, либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, взыскать с последнего штраф в размере 30 (тридцати) % стоимости Работ по устранению недостатков.

9.3. За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ежедневной ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ), общий срок начисления которых не может превышать 3-х (трех) месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.

9.4. Пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке (простым письменным уведомлением) уменьшить размер штрафных санкций (до нуля), которые она имеет право начислить другой Стороне, а также срок их начисления. При этом такие уведомления будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора с даты, указанной в уведомлении, и Договор будет действовать в части, не противоречащей таким уведомлениям.

9.5. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

9.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.

10.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и их последствий.

10.2. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, в течение 10 (десяти) календарных дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10.3. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне­ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от«__» __________ _________ г. № ________,.

11.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

11.3. Основаниями для одностороннего расторжения настоящего Договора, помимо предусмотренных п. 10.1. настоящего Договора, являются:

- просрочка Заказчиком оплаты выполненных по настоящему Договору Работ на срок свыше 90 (девяноста) календарных дней или возбуждение в отношении Заказчика процедуры банкротства;

- просрочка Подрядчиком начала исполнения настоящего Договора, либо выполнение Работ настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

- просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, возбуждение в отношении Подрядчика процедуры банкротства или лишение Подрядчика лицензии, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Договору;

- отступления Подрядчика от условий Договора или иные недостатки результата работ, которые не устранены в течение 10 (десяти) дней, либо являются существенными или неустранимыми.

11.4. Сторона, принявшая решение о расторжении настоящего Договора, направляет письменное уведомле­ние другой Стороне за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемого срока расторжения с обоснованием причин расторжения.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.2. Срок для рассмотрения возможных претензий по Договору - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

13.1. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору должно обеспечиваться

безотзывной и безусловной, не подлежащей аннулированию без согласия Заказчика банковской гарантией на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору (далее «Банковская гарантия»), которая должна быть представлена Подрядчиком.

13.2. Банковская гарантия должна быть предоставлена:

- в случае, если сумма, подлежащая оплате Заказчиком по Договору составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей и более. Размер банковской гарантии равен 10(десяти)% от суммы, подлежащей оплате Заказчиком по Договору. Срок действия банковской гарантии – срок действия Договора плюс 3(три)месяца;

- в случае полного или частично авансирования по Договору, если сумма аванса превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей. Размер банковской гарантии равен сумме аванса. Срок действия банковской гарантии – срок закрытия аванса плюс 3(три) месяца.

13.3. Банковская гарантия предоставляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора или соглашения внутри Договора.

13.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим разделом Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, без компенсации подрядчику каких-либо затрат и убытков.

14.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

14.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.4. Договор составлен на ___ листах и подписан в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одина­ковую юридическую силу, 1 (один) экземпляр для Подрядчика, 1(один) экземпляр для Заказчика.

14.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

14.6. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.

15.РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

Заказчик: ОАО «Ленэнерго»,

р/с _____________________________в ________________________________________;

к/с ___________________________________________, БИК _______________________.

Адрес по учредительным документам: __________, фактический адрес: ____________, тел./факс _____,

р/с _____________________________в ________________________________________;

к/с ___________________________________________, БИК _______________________.

ОКПО _______________________________, ОКВЭД ____________________________.

Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок с даты изменения.

Расчет договорной цены

График производства работ

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

ДОГОВОРПОДРЯДА № ___ навыполнение дноуглубительных работ г. Астрахань «____» ________20___г. Федеральное. Приложение № 3 к договору _____________ №________ Календарный график ремонтных дноуглубительных работ Вид работ Численные показатели.

Гаврилин А.Н. 05 марта 2015 г. ДОГОВОРПОДРЯДА №_______________ навыполнениеремонтно -восстановительных работ г. Москва «____» марта 2015г.

выполненныхработ. предусмотренного п. 6.3. настоящего Договора. 7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, на котором были проведены ремонтныеработы.

(котировок) по предмету договора. право заключения договоранавыполнениеремонтно -восстановительных работна ТП-4 автоматизированной системы. с другой стороны, заключили настоящий договорподрядана основании протокола рассмотрения и оценки заявок.

И.Кузьмин М.П. Приложение № 1 к договоруподряда № _______ от _________2014. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ навыполнениеремонтныхработ по объекту: «Капитальный.