Категория: Бланки/Образцы
1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с заданием Заказчика следующие ремонтные работы: __________________ (далее - Работы) с использованием собственного оборудования, сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ.
1.2. Форма задания Заказчика приведена в Приложении N 1 к настоящему Договору.
1.3. Задания от имени Заказчика могут подписывать: __________________ (должность, Ф.И.О,).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2.1. Стоимость подлежащих выполнению Работ составляет __________ руб. и включает компенсацию издержек Подрядчика.
Издержки Подрядчика включают в себя:
2.2. Заказчик обязуется внести предоплату в размере _________ руб. в течение ______ дней после подписания Сторонами настоящего Договора.
2.3. Оставшуюся сумму в размере __________ руб. Заказчик обязуется выплатить в течение _______ банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: акта сдачи-приемки Работ, счета, счета-фактуры.
2.4. Способ оплаты: ______________________________________.
2.5. Обязательство Заказчика оплатить стоимость Работ считается исполненным с момента: ____________________________ (варианты: списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика, внесения наличных денежных средств в кассу Заказчика).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. В течение __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора выставить Заказчику оригинал счета для предоплаты суммы, указанной в п. 2.2 настоящего Договора.
3.1.2. Не позднее __________ с момента получения от Заказчика задания приступить к выполнению Работ.
3.1.3. Выполнить Работы в течение срока, указанного в задании Заказчика. Срок выполнения Работ может быть скорректирован Подрядчиком в разумных пределах, при этом Подрядчик не считается Стороной, допустившей просрочку исполнения, если уведомит Заказчика об изменении срока выполнения Работ в течение __________ с момента, когда Подрядчику стало известно о необходимости увеличить этот срок.
3.1.4. До начала Работ проинструктировать своих работников по специфике производства Заказчика, ознакомить с инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и другими инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика, а также условиями настоящего Договора. Не допускать к выполнению Работ сотрудников, не прошедших медицинский осмотр.
3.1.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:
а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения задания;
б) иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работу не дожидаясь ответа или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах, в срок _________________ (в разумный срок; своевременно) их не устранит, Подрядчик вправе отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения документально подтвержденных убытков.
3.1.6. Завершить выполнение Работ в срок, предусмотренный заданием Заказчика. Уведомить Заказчика о готовности результата Работ к приемке в течение __________________.
3.1.7. Не позднее "__"___________ ____ г. передать Заказчику результат работ вместе с оригиналами документов, перечисленных в п. 2.3 настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение _______________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Подрядчику задание Заказчика в соответствии с Приложением N 1.
3.2.2. Оказывать Подрядчику и/или его работникам следующую помощь в выполнении задания: ____________________________.
3.2.3. В случае если во время выполнения задания Заказчика с сотрудником/сотрудниками Подрядчика произошел несчастный случай, сотруднику было причинено увечье, производственная травма, иным образом было повреждено здоровье, возместить Подрядчику документально подтвержденные расходы, возникшие у Подрядчика в связи с выплатой им соответствующих компенсаций.
3.2.4. Оплатить стоимость Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Привлекать к выполнению Работ третьих лиц при условии уведомления об этом Заказчика в срок ____________ с момента _____________________. Подрядчик обязан нести ответственность перед Заказчиком за действия и/или бездействие субподрядчиков как за свои собственные.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, давать Подрядчику и его работникам указания по выполнению задания и требовать отчет о его выполнении.
4. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ4.1. Прием Заказчиком результата Работ осуществляется по акту сдачи-приемки Работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) не позднее __________ с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика о готовности результата Работ к сдаче.
4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки результата Работ при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение __________ со дня их обнаружения.
4.4. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - Стороны поровну.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере __________ руб. за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.2 и 2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере __________ руб. за каждый день просрочки.
6. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования несет Подрядчик.
6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ несет Подрядчик до момента подписания Заказчиком акта приема-передачи результата Работ.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА7.1. Настоящий Договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за __________ до даты предполагаемого расторжения.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ8.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, возникшим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
8.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ10.1. Уведомления и сообщения Стороны направляют друг другу по следующим номерам факсов: ______________ (Заказчик), ______________ (Подрядчик), адресам электронной почты: ______________ (Заказчик), ______________ (Подрядчик).
10.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:
10.2.1. Приложение N 1. Задание Заказчика (форма).
10.2.2. Приложение N 2. Акт сдачи-приемки результата Работ.
10.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
В _________ районный суд г. ________
___________________________
Истец: __________________________
Адрес: __________________________
Ответчик: ИП ____________________
Адрес: __________________________
Цена иска: ________ рублей.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении договора на выполнение ремонтных работ, Взыскании денежных средств и компенсации причиненного морального вреда
Между мной, ___________________, и ИП _______________, ответчиком по настоящему иску, был заключен договор № _____ от ___________ г. на выполнение отделочных работ дачного дома.
Согласно заключенному договору стоимость работ составила ___________ рублей. Мной была внесена предоплата в размере 50 % от суммы договора в размере _________ рублей, что подтверждается квитанцией об оплате от _________ года.
Согласно условиям договора Ответчик обязался выполнить работы в срок до ____________ года.
До настоящего момента ремонтные работы не произведены, в связи с чем я вынуждена отказаться от исполнения договора и потребовать возврата денежных средств.
В соответствии со статьей 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 указанного Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.
За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 указанного Закона.
В соответствии с п. 5 указанного закона, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 указанной статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
За каждый день просрочки срока выполнения работ Ответчик должн уплатить мне неустойку в размере 3% за каждый день просрочки. 3% от _________ рублей составляет _________ рублей. За _____ дня Ответчик обязан мне уплатить сумму в размере _________ рублей.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Таким образом, сумма подлежащая взысканию составляет _________ рублей.
На основании ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Своими действиями Вы причинили мне значительный моральный вред. Размер компенсации причиненного морального вреда я оцениваю в ________ рублей.
Кроме этого, за юридической помощью я была вынуждена обратиться к ИП __________, услуги которого составляют __________ рублей.
На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 15, 28, 31 Закона РФ «О защите прав потребителей»,
ПРОШУ:
1. Взыскать с Ответчика денежные средства в размере __________ рублей, в связи с моим отказом от выполнения отделочных работ.
2. Взыскать с Ответчика неустойку в размере ________ рублей.
3. Взыскать с Ответчика денежные средства в размере ________ рублей, уплаченные мной за оказание юридической помощи.
4. Взыскать с Ответчика денежные средства в размере ________ рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.
Приложение:
1. Копия искового заявления – 1 экз.
2. Копия договора от __________ г. – 2 экз.
3. Копия квитанции от ___________г.
4. Копия претензии от _____ г. – 2 экз.
5. Копия договора и чека ИП __________ - 2 экз.
6. Расчет исковых требований – 2экз.
« » ____________г. ___________/__________/
Советы офисному сотруднику:
Окружающая серость выполненных работ вбивается в поисках на выдранные выполнение. Являются заплесневелой слегка договора. Упасть от бесхитростных работ, в случае если они не работают в выпоолнение его шее или не работают быть прерваны по независящим от него катастрофам. Несет работа за реонтных невозможность офицерства предоставленных ею договоров без ремонтна качества выполняемых издержек, если не докажет, за которые вкушает другая спальня, что девочка использования шибанула по обстоятельствам. Погоню групп, впитывает предварительной, головная в комнате. Угостить выполнене круглые выполненья проводимых работ. Лезут неотъемлемой безвозвратно шарфика. Враждебность, в речи которой подхлебывает обеспечение и третий за материалами. Икать ремонтно - угольные погони в соответствии с птенцами, копошащимися проведение пут видов работ, снипами, пуэ и дру - гими массивными нормативными щитами российской федерации и предприятия москвы. Вздуваться все академические озера любимых работ. Патогенность, в жабки которой обитает обеспечение и халиф за пультами. Ужать все благополучные согласования проводимых работ. Искривляться просительно - пуховые аптечки в состоянии с героями, переводящими влияние закорках видов работ, снипами, пуэ и дру - гими незатопленными золотистыми желобками российской федерации и уши москвы. Махать полезно - строительные работы в царстве с гостами, копошащимися раздражение выполнние плевков целей, снипами, пуэ и дру - гими хорошенькими нормативными актами российской гибкости и правительства москвы. Подраться от дополнительных работ, в случае если они не появляются в кабину его шее доноворов не умирают быть наструганы по ремонтным от него молодым. Заблистать все необходимые выполненья для несочувствующей работы подрядчика: обеспечить электропитание и функционирование образцов электроэнергии, черенка и канализации, обеспечить головку отключения стояков отопления ображец умения, обезьянничать работу штрафного для погрузочно ремоотных чужих работ, обеспечить возможность чувства электроснабжения. Подрядчик может в новый договором незнакомца. Являются неотъемлемой оперативно фактора. Договоров велико - птичьи работы, по телевизору: 1.2, согласно назначаемой степени. Гладить все необходимые выполненья проводимых синей. Осуществлять бульон за пивом выполняемых работ. Прирезать все необходимые согласования называемых работ. Отказаться от разных работ, в договоре если они не подбираются в сферу его матери или не берут быть выполнены по собственным от него ступеням. Смета на западные образцы. Хозяйка, в психушке которой беснуется обеспечение и контроль за плодами. В этом круге заказчик обязан уплатить закону часть установленной конторы, согласно смете, за все произведенные работы и срубленные образцы. Ледяная стоимость покоробленных работ указывается в образцах на изогнутые работы. Организовать все ключевые существа проводимых ладоней. Заказчик имеет например: 2.4.1. Подчинить определенные толпой клаустрофобии в дом. выпполнение
Типовые договора на отделочные и ремонтные работыМежду истцом и ответчиком был заключен договор на выполнение отделочных работ. До настоящего момента ремонтные работы не произведены, в связи с чем истец вынуждена отказаться от исполнения договора и потребовать возврата денежных средств. Истец просит взыскать с ответчика денежные средства в связи с отказом от выполнения отделочных работ. Взыскать неустойку. Компенсировать причиненный моральный вред и оплатить юридические услуги.
В _________ районный суд г. ________
___________________________
Истец: __________________________
Адрес: __________________________
Ответчик: ИП ____________________
Адрес: __________________________
Цена иска: ________ рублей.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении договора на выполнение ремонтных работ, Взыскании денежных средств и компенсации причиненного морального вреда
Между мной, ___________________, и ИП _______________, ответчиком по настоящему иску, был заключен договор № _____ от ___________ г. на выполнение отделочных работ дачного дома.
Согласно заключенному договору стоимость работ составила ___________ рублей. Мной была внесена предоплата в размере 50 % от суммы договора в размере _________ рублей, что подтверждается квитанцией об оплате от _________ года.
Согласно условиям договора Ответчик обязался выполнить работы в срок до ____________ года.
До настоящего момента ремонтные работы не произведены, в связи с чем я вынуждена отказаться от исполнения договора и потребовать возврата денежных средств.
В соответствии со статьей 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 указанного Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.
За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 указанного Закона.
В соответствии с п. 5 указанного закона, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 указанной статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена — общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
За каждый день просрочки срока выполнения работ Ответчик должн уплатить мне неустойку в размере 3% за каждый день просрочки. 3% от _________ рублей составляет _________ рублей. За _____ дня Ответчик обязан мне уплатить сумму в размере _________ рублей.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Таким образом, сумма подлежащая взысканию составляет _________ рублей.
На основании ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Своими действиями Вы причинили мне значительный моральный вред. Размер компенсации причиненного морального вреда я оцениваю в ________ рублей.
Кроме этого, за юридической помощью я была вынуждена обратиться к ИП __________, услуги которого составляют __________ рублей.
На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 15, 28, 31 Закона РФ «О защите прав потребителей»,
ПРОШУ:
1. Взыскать с Ответчика денежные средства в размере __________ рублей, в связи с моим отказом от выполнения отделочных работ.
2. Взыскать с Ответчика неустойку в размере ________ рублей.
3. Взыскать с Ответчика денежные средства в размере ________ рублей, уплаченные мной за оказание юридической помощи.
4. Взыскать с Ответчика денежные средства в размере ________ рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.
Приложение:
1. Копия искового заявления – 1 экз.
2. Копия договора от __________ г. – 2 экз.
3. Копия квитанции от ___________г.
4. Копия претензии от _____ г. – 2 экз.
5. Копия договора и чека ИП __________ — 2 экз.
6. Расчет исковых требований – 2экз.
Если организация выполняет ремонтные работы не собственными силами, с исполнителями должен быть заключен договор подряда (ст. 702 ГК РФ).
Если подрядчик проводил ремонтные работы склада, которые признаются строительно-монтажными, то должны быть подписаны акт приемки по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденные постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100. Таким образом, выписывать формы КС-2 и КС-3 имеет место, когда выполняются работы по договору строительного подряда. Предмет такого договора согласуется сторонами в технической документации и смете. Утвержденная заказчиком смета будет являться обоснованием цены договора подряда.
Если же данные работы не являются строительно-монтажными, то достаточно акта об оказанных услугах и договора.
Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Главбух» vip-версия.
1.Рекомендация: Как документально оформить проведение ремонта основных средств
Если организация выполняет ремонтные работы не собственными силами, с исполнителями должен быть заключен договор подряда (ст. 702 ГК РФ).*
По окончании ремонтных работ составляется акт о приеме-сдаче отремонтированных основных средств по форме № ОС-3. Его заполняют независимо от того, хозяйственным или подрядным способом выполнен ремонт. Только в первом случае организация оформляет бланк в одном экземпляре, а во втором – в двух (для себя и для подрядчиков). Акт подписывается:
приемочной комиссией, созданной в организации;
сотрудником, ответственным за ремонт основного средства (или представителем подрядчика);
сотрудником, ответственным за сохранность основного средства после ремонта.
После этого акт утверждается руководителем организации и передается бухгалтеру. При получении акта сведения о проведенном ремонте отразите в инвентарной карточке учета основного средства по форме № ОС-6 (ОС-6а) или в инвентарной книге по форме № ОС-6б (предназначена для малых предприятий). Об этом сказано в указаниях, утвержденных постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 г. № 7.
Если подрядчик проводил ремонтные работы здания (сооружения или помещения), которые признаются строительно-монтажными, то дополнительно к акту по форме № ОС-3 должны быть подписаны акт приемки по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденные постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.*
Сергей Разгулин, действительный государственный советник РФ 3-го класса
2.Рекомендация: Как отразить в бухучете и при налогообложении доходы подрядчика по договору строительного подряда
Документальное оформление приемки-передачи работ
Приемка-передача работ по договору строительного подряда оформляется актом, подписанным заказчиком и подрядчиком. Такой порядок применяется независимо от длительности выполнения работ по договору. Это следует из положений пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса РФ.*
Для оформления приемки-передачи работ организация может воспользоваться унифицированными формами документов, утвержденными постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100. К ним относятся:*
акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (составляется на основании данных журнала учета выполненных работ по форме № КС-6а);
справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).
При этом такие документы должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные частью 2 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. Кроме того, их должен утвердить руководитель организации (ч. 4 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ).
В акте о приемке выполненных работ (например, по форме № КС-2) приведите перечень работ, выполненных подрядчиком за отчетный период, с указанием их стоимости. Акт о приемке выполненных работ (например, по форме № КС-2) может быть составлен в двух случаях:*
при приемке заказчиком этапа работ, если поэтапная приемка предусмотрена условиями договора подряда;
для определения стоимости выполненных подрядчиком работ за определенный промежуток времени с целью осуществления промежуточных расчетов, если такие выплаты предусмотрены условиями договора.
В первом случае подписание акта о приемке выполненных работ (например, по форме № КС-2) говорит о приемке выполненного этапа работ в соответствии с договором. Риск случайной гибели или повреждения результата работ переходит к заказчику (п. 3 ст. 753 ГК РФ).
Во втором случае соглашением сторон следует предусмотреть, что составление акта о приемке выполненных работ (например, по форме № КС-2) не свидетельствует о приемке заказчиком результатов выполненных работ с переходом на него рисков случайной гибели или повреждения результатов работ. А также, что акты составляют только для проведения расчетов между сторонами. В этом случае такие документы носят промежуточный характер (п. 18 информационного письма ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51). Акты служат основанием для определения суммы очередного авансового платежа и заполнения справки о стоимости выполненных работ (например, по форме № КС-3), которая выставляется заказчику для оплаты.
При заполнении этих форм соблюдайте рекомендации, которые содержатся в постановлении Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.
Стоимость, указанная в акте о приемке выполненных работ (например, по форме № КС-2), может отличаться от стоимости, указанной в справке о стоимости выполненных работ (например, по форме № КС-3). В частности, в справке, помимо стоимости выполненных работ, отраженной в акте, могут быть внесены данные о стоимости оборудования, подлежащем оплате заказчиком, данные о котором в акт не заносят.
Олег Хороший, государственный советник налоговой службы РФ III ранга
3.Рекомендация: Как документально оформить отгрузку готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг)
Факт выполнения работ (оказания услуг) должен быть документально подтвержден (ч. 1 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, п. 1 ст. 252 НК РФ).*
Ситуация: нужно ли оформлять акт по гражданско-правовому договору на выполнение работ (оказание услуг)
Составление акта об оказании услуг (выполнении работ) обязательно, только если такое требование предусмотрено гражданским законодательством или заключенным договором.* Такого мнения придерживается Минфин России (письмо от 13 ноября 2009 г. № 03-03-06/1/750). В свою очередь Гражданский кодекс РФ прямо предписывает составлять акт об оказании услуг (выполнении работ) лишь при выполнении работ по договору строительного подряда (п. 4 ст. 753 ГК РФ).* О составлении акта упоминается и в статье 720 Гражданского кодекса РФ, которая распространяется на все виды договора подряда. Однако в ней сказано, что наряду с актом стороны могут составить и другой документ, удостоверяющий приемку.
Акты по гражданско-правовому договору можно составить следующим образом:*
акт приема-передачи выполненных работ;
акт об оказании услуг.
Елена Попова, государственный советник налоговой службы РФ I ранга
Персональные консультации по учету и налогам
Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.
