Руководства, Инструкции, Бланки

договор с тремя сторонами образец

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Образец договора подряда на создание программных компонентов

«__»________ 20__ г.

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гр. _________________________, проживающий по адресу: ___________________, паспорт серии _______ № _______, выдан __________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется создать программные компоненты, соответствующие характеристикам, указанным в п. 1.2, (далее – «Программа») и техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, и передать Программу Заказчику, а Заказчик за создание Программы уплачивает Подрядчику вознаграждение.

1.2. Программные компоненты должны соответствовать условиям технического задания, предоставленного Заказчиком в рамках настоящего договора. Указанные программные компоненты являются частью программного продукта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется создать Программу в течение 3-х месяцев с даты подписания настоящего договора.

2.2. Подрядчик обязуется создать Программу своими силами и средствами.

2.3. Первоначальный вариант Программы передается в виде альфа-версии (тестовый режим) и принимается Заказчиком по акту предварительной приемки-передачи, подписываемому обеими сторонами.

2.3.1 Передача осуществляется на носителе CD (далее – «Компакт-диск»), путем записи на него файлов библиотек в формате *.dll и файла управления в формате *.exe. Компакт-диск направляется Подрядчиком на почтовый адрес Заказчика, указанный в п. 9 настоящего договора. Копии файлов, содержащихся на Компакт-диске, Подрядчик направляет в срок до «__»________ 20__ г. на электронный адрес Заказчика: _____________.

2.3.2 Заказчик обязуется рассмотреть представленный вариант Программы и письменно известить Подрядчика либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.

При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Подрядчик обязуется в согласованные отдельным соглашением сроки внести требуемые исправления и повторно представить Программу Заказчику в порядке, предусмотренном п. 2.3.2 настоящего договора.

При получении одобрения Заказчика стороны составляют акт приемки-передачи Программы.

2.4. Вознаграждение Подрядчика за разработку Программы составляет _________ рублей и разделяется на 3 части, первая из которых составляет ________ рублей и выплачивается в качестве аванса, вторая часть в размере _________ рублей выплачивается в течении 3-х дней с даты получения заказчиком альфа-версии Программы.

Последняя часть в размере ________ рублей выплачивается Подрядчику после одобрения Заказчиком готовой Программы и передачи Программы Заказчику по акту приема-передачи в течение 3-х дней после подписания указанного акта. Аванс выплачивается Подрядчику в течение 10 банковских дней после даты подписания настоящего договора.

2.5. Денежные средства, подлежащие уплате по настоящему договору, оплачиваются Заказчиком путем перечисления их на счет, указанный Подрядчиком в разделе 9 настоящего договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Если Подрядчик не представит заказанную Программу в соответствии с условиями настоящего договора, Подрядчик обязан возместить реальный ущерб, причиненный Заказчику.

3.2. В случае нарушения Подрядчиком срока создания Программы, установленного п. 2.1, он уплачивает Заказчику штраф в размере _________ рублей.

3.3. В случае нарушения Подрядчиком условия п. 4.2 настоящего договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере _________ рублей и прекратить действия, повлекшие нарушение указанного условия договора о конфиденциальности.

Штрафы, установленные п. 3.2. и 3.3. настоящего договора взимаются путем удержания денежных средств из соответствующей части оплаты, подлежащей перечислению в периоде, установленном п. 2.4. настоящего договора.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Условия настоящего договора и заданий конфиденциальны и не подлежат разглашению.

4.2. Подрядчику запрещается в течение срока действия настоящего договора заключать подобные договоры на создание аналогичных программ с иными организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

4.3. Исходные данные и программные коды, полученные Подрядчиком, являются собственностью Заказчика и не подлежат иному использованию, кроме действий, необходимых для исполнения условий настоящего договора.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде г. _____________.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по условиям настоящего договора.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению.

7.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если нарушение Подрядчиком срока создания Программы, обусловленного п. 2.1 настоящего договора, продлится более 20 календарных дней.

7.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае повторного нарушения Заказчиком обязанности выплачивать вознаграждение Подрядчику в установленный настоящим договором срок.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждого участника настоящего договора.

8.5. К настоящему договору имеются приложения: Приложение № 1 «Техническое задание».

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Правовая группа "Юрсодействие". Юридические услуги и ведение дел в арбитражном суде http://pgu.guru по взысканию сумм задолженности за выполненные работы, оказанные услуги, авансовый платеж, убытков в связи с нарушением срока выполнения работ.

договор с тремя сторонами образец:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Договор с тремя сторонами образец

    Страница 1 из 3

    Из признания гражданского оборота совокупностью сделок непосредственно следует, что договор с момента его заключения составляет определенную часть гражданского оборота. И в этом своем качестве каждый в отдельности договор может быть противопоставлен всему остальному обороту. Соответственно контрагенты таким же образом противостоят остальным участникам гражданского оборота. Имея в виду указанное противопоставление, законодатель использует параллельно с термином "сторона" в качестве его коррелята "другое лицо". Это последнее обладает одним, исключительно негативным признаком: "другое лицо" - любой участник оборота, не являющийся стороной в договоре. Например, желая подчеркнуть абсолютный характер прав арендатора на продление срока аренды после его истечения, п. 1 ст. 621 ГК указывает на то, что соответствующая сторона обладает таким правом преимущественно перед "другими лицами", т.е. перед любым и каждым.

    Или другой пример: на подрядчика возлагается обязанность устранять обнаруженные недостатки выполненной им работы, если они создают опасность не только для заказчика, но и для любых иных лиц. Этих последних п. 2 ст. 737 ГК также называет "другими лицами".

    Отдельно взятый договор может быть только искусственно вычленен из оборота. В действительности по поводу осуществления договорных прав и обязанностей контрагенты вступают в различного рода связи с определенными из числа "других лиц". Все они - те, кто, не будучи его сторонами, своими действиями определенным образом воздействуют на динамику правоотношения, в том числе договорного, именуются "третьими лицами". Третье лицо - это тот, кто, не относясь к числу контрагентов, оказывается в юридически значимой связи с одним из них либо с обоими. Отмеченное обстоятельство потребовало от законодателя с учетом особенностей такого рода связей создавать специально посвященные им нормы.

    Термин "третье лицо" широко использовался и используется не только в гражданско - процессуальном, но и в гражданском материальном праве. Достаточно указать на то, что упоминание по тому или иному поводу о третьих лицах содержится примерно в 70 статьях первой и второй частей ГК, посвященных как договорным, так и иным правоотношениям. Связи с участием третьих лиц являются не только широкими, но и многообразными. Это вызывает необходимость определенным образом классифицировать статус третьих лиц применительно к характеру правоотношений, в которых они участвуют, и прежде всего к договорам, выступление в которых третьих лиц особенно важно.

    Попытку такой классификации предприняла в свое время Е.Н. Данилова. В работе "Ответственность должника за действия третьих лиц, участвующих в исполнении договоров" <*> она выделила четыре существенно отличных один от другого случая участия третьих лиц, избрав в качестве квалификационного признака основания их выступления. К первой группе был отнесен специальный договор, построенный по модели страхования гражданской ответственности, когда "основанием обязательства является договор, но не между ответчиком (должником) и потерпевшим. а между ответчиком и вредителем. Содержанием обязательства при страховании гражданской ответственности, как и при обязательствах, возникающих из недозволенных действий, является возмещение ущерба". Ко второй группе отнесены сделки, заключенные третьим лицом - представителем. К третьей - нарушения ответчиком обязанности по выбору или надзору. И наконец, четвертую составила группа ситуаций, которые являлись предметом исследования автора: "Простое следствие того, что должник, допустив третье лицо к участию в исполнении договора или осуществлении прав по нему, не исполнил из-за действий третьего лица договора и тем нанес ущерб кредитору".

    <*> См. Данилова Е.Н. Указ. соч. С. 8.

    Приведенная классификация не вполне соответствует своему назначению, поскольку, во-первых, охватывает узкий круг случаев, связанных с участием третьих лиц, и, во-вторых, в ней отсутствует единый критерий, что служит, как неоднократно подчеркивалось, обязательным требованием к любой классификации <*>.

    <*> Термины "другое лицо" (или адекватный ему - "любое лицо"), а также "третье лицо" весьма распространены и используются за пределами договорного права. Четкое различие между обоими видами участников проведено, например, в ст. 1067 ГК. В первой ее части, когда говорится вообще о возможных потерпевших от действий любого, кто находится в состоянии крайней необходимости, применяется термин "другое", т.е. "любое", лицо. А во второй (где идет речь о возможности для суда возложить обязанность возместить вред непосредственно на того, в чьих интересах действовал причинитель) имеется в виду вполне конкретный субъект - "третье лицо".

    В некоторых случаях ГК именует третьим лицом того, кто находится в юридической связи с носителем абсолютного права. Так, ст. 138 ГК под "третьими лицами" подразумевает тех, кто получил согласие носителя интеллектуальной собственности на использование соответствующего ее результата.

    Аналогичные примеры можно найти в любых иных главах (разделах) Кодекса. И повсюду сохраняется основной признак третьего лица: связь с одной или обеими сторонами правоотношения, определенная юридически значимым образом.

    На наш взгляд, создать одноуровневую классификацию вряд ли удастся. По этой причине предлагается, не претендуя на ее полноту, провести классификацию по нескольким ступеням.

    На первой разграничиваются третьи лица, выступающие от собственного имени и от имени стороны в договоре. Дальнейшее деление, относящееся только к тем, кто выступает от собственного имени, может быть проведено исходя из критерия поставленной сторонами цели. Это позволяет выделить прежде всего случаи, в которых участие третьего лица составляет цель соответствующего правоотношения. Речь идет о договорах в пользу третьего лица.

    Все остальные ситуации можно разделить с учетом того, с какой из сторон договора третьи лица связаны: пассивной, т.е. стороной должника, или активной - стороной кредитора.

    Участие третьего лица на пассивной стороне выражается в одной из двух форм: третье лицо выступает как исполнитель обязательства или как пособник должника.

    Что же касается связи третьего лица с активной стороной, то здесь можно говорить о принятии исполнения вместо кредитора третьим лицом и об адресованном третьим лицом одной из сторон в договоре требовании его исполнения.

    Во всех случаях выступления третьего лица от имени стороны в договоре речь идет о совершении юридических действий, т.е. представительстве. Соответственно решающее значение для определения последствия действий такого третьего лица определяется тем, выступало ли оно в соответствии с предоставленными полномочиями или за их пределами.

    Сторона несет ответственность лишь за юридические действия, совершенные третьим лицом в пределах полномочий, которыми он обладает. За свои фактические действия отвечает она сама.

    Договор в пользу третьего лица составляет особую договорную конструкцию, принципиально отличную от всех остальных договоров, для которых характерно то, что они всегда заключаются в интересах самих сторон.

    Рассматриваемому виду договоров посвящена специальная ст. 430 ГК ("Договор в пользу третьего лица"), которая внесла определенные изменения в его регулирование по сравнению с одноименной статьей ГК 64 (ст. 167).

    Пункт 1 ст. 430 ГК следующим образом определяет соответствующий договор: по этому договору должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства.

    Приведенное определение может показаться относящимся не к договору в пользу третьего лица, а к иной конструкции - договору об исполнении третьему лицу (см. о ней ниже). Однако последующие пункты ст. 430 ГК позволяют утверждать, что созданная ими конструкция действительно представляет собой "договор в пользу третьего лица".

    Основной смысл соответствующей конструкции лежит в предоставлении третьему лицу права самостоятельного требования к стороне по договору, в заключении которого третье лицо участия не принимало. Примером может служить договор перевозки. Построенный по модели договора в пользу третьего лица, он порождает у грузополучателя (третьего лица) различные права, и в их числе право заявлять перевозчику, с которым непосредственно договора он не заключал, требования, возникшие вследствие утраты, повреждения или просрочки в доставке груза. Необходимой предпосылкой для заключения такого договора служит несовпадение в одном лице грузоотправителя и грузополучателя.

    Конструкция договора в пользу третьего лица используется в отношениях по страхованию и кредиту: это - договоры страхования жизни с назначением лица, которому должна быть выплачена страховая сумма; договоры страхования имущества его владельцами в пользу собственников; условные вклады в кредитные организации в пользу назначенного лица.

    Для рассматриваемого договора характерны, как вытекает из ст. 430 ГК, по крайней мере такие элементы: третье лицо всегда противостоит в качестве кредитора одной из сторон первоначального договора (1); первоначальный договор в принципе создает у третьего лица права, а не обязанности (2); при отказе третьего лица от выговоренного права его обычно может осуществить сам контрагент, выступавший в роли кредитора (3).

    Для того чтобы третье лицо стало кредитором в обязательстве, необходимы, по общему правилу, два юридических факта: заключение соответствующего договора и изъявление третьим лицом согласия принять выговоренное в его пользу право; в договорах страхования третье лицо должно выразить свою волю после наступления страхового случая. До завершения указанного юридического состава - получения согласия третьего лица на осуществление предоставленного ему права - контрагент может менять содержание договора (так, в соответствии со ст. 59 УЖД отправитель может изменить указанного в накладной грузополучателя до момента выдачи груза; правом изменять некоторые пункты договора обладает и страхователь).

    Использование соответствующей конструкции возможно применительно как к односторонним, так и двусторонним договорам. В последнем случае обязанности по договору несет первоначальный контрагент (в частности, страхователь в соответствующем договоре). Однако после того, как третье лицо выразило свое согласие на вступление в договор, определенные обязанности могут быть возложены и на него.

    Так, в силу ст. 200 КТМ в случае заключения договора морского страхования в пользу другого лица страхователь несет все обязанности по договору. Однако эти же обязанности возлагаются и на лицо, в пользу которого заключен договор, если заключение имело место по его поручению или хотя и без поручения, но выгодоприобретатель выразил на то свою волю.

    Одна из особенностей ст. 430 ГК состоит в том, что она допускает случаи, когда третье лицо прямо не названо в договоре. Имеется в виду отсутствие точного указания выгодоприобретателя к моменту заключения договора. Таким образом, можно утверждать, что выгодоприобретателем всегда должно быть лицо "определенное" или "определимое".

    Примером последней ситуации может служить страхование ответственности за причинение вреда. Например, владелец источника повышенной опасности для окружающих страхует свою ответственность перед потенциальным потерпевшим, т.е. тем, на кого им может быть совершен в будущем наезд, или перед тем, кому принадлежит автомашина, которую он может в результате дорожного происшествия повредить.

    Другим примером из той же области отношений служит морское страхование. Статья 199 КТМ предусматривает, что одноименный договор может быть заключен страхователем в свою пользу, в пользу другого лица, указанного или не указанного в договоре. В последнем случае имеется в виду лицо, которое представит полис или иной страховой документ в подтверждение своих прав.

    Статья 131 Воздушного кодекса возлагает на владельца воздушного судна обязанность страховать свою ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна.

    Наконец, в силу ст. 18 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус, занимающийся частной практикой, обязан заключить договор страхования своей деятельности, без чего не вправе выполнять свои обязанности.

    Указанные виды страхования укладываются в рамки ст. 4 Закона от 27 ноября 1992 г. "Об организации страхового дела в Российской Федерации" <*>, а также п. 3 ст. 931 ГК.

    <*> См. Ведомости Российской Федерации. 1993. N 2. Ст. 56.

    Третье лицо как носитель самостоятельного права должно обладать правоспособностью. По этой причине не может выступать в такой роли и утратившее права юридического лица образование, и гражданин, которого к моменту заключения договора уже нет в живых. В частности, п. 3 ст. 596 ГК признает в указанном случае ничтожным договор пожизненной ренты в пользу гражданина, который к моменту заключения договора уже умер.

    Договор в пользу третьего лица имеет определенное сходство с условной сделкой. Речь идет о том, что достижение цели договора - приобретение права из него третьим лицом - связано с наступлением или ненаступлением определенного, не зависящего от воли контрагентов обстоятельства - согласия третьего лица, в пользу которого заключен договор, принять выговоренное в его пользу право. Подобное принятие, представляющее собой волеизъявление третьего лица, служит для контрагентов или по крайней мере одного из них обстоятельством, "относительно которого неизвестно, наступит ли оно".

    Продолжая сравнение с условной сделкой, легче установить, какое значение имеет для развития договорных отношений воля третьего лица: является ли она условием (юридическим фактом) отменительным или отлагательным? Иначе говоря, что представляет собой договор в пользу третьего лица: идет ли речь об обычном правоотношении, связывающем стороны, и, следовательно, воля третьего лица лишь трансформирует обязательство в пользу стороны, которая выступает кредитором в договоре, либо эта воля лица впервые создает соответствующее обязательство, т.е. является правоустанавливающим отлагательным условием?

    На поставленный вопрос в свое время в литературе давался неоднозначный ответ.

    Так, в споре с Б. Виндшайдом, полагавшим, что право третьего лица существует у последнего с момента заключения основного договора, Г.Ф. Шершеневич признавал соответствующее право возникшим только с момента, когда третье лицо выразило на то свою волю <*>. Последнее позволяло сделать вывод, что лишь с этого момента право можно считать созревшим для принудительного осуществления в отношении соответствующей стороны в договоре. Все, что совершалось до этого момента, не может признаваться нарушением прав третьего лица <*>.

    <*> Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М. 1912. С. 520.

    <**> Близкую позицию занимал А.М. Гуляев, полагавший, что "для третьего лица возникают из заключенного, помимо его участия, договора права требования, а для должника - обязанность исполнения с того времени, как третье лицо выразит свою волю осуществить содержание договора: до этого момента существует лишь отношение, связывающее контрагентов". Вызывает сомнение лишь аргументация автора: "Для того чтобы мог быть заключен договор в пользу третьего лица, необходимо, чтобы между третьим лицом и активной стороной договора существовало такое отношение, которое создавало бы для этого контрагента интерес в исполнении должником обязательства в пользу третьего лица" (Гуляев А.М. Русское гражданское право. СПб. 1912. С. 238). Такой интерес действительно, как правило, налицо. Однако и характер и самое наличие интереса относятся к области мотивов в сделке, которые в круг ее оснований не входят.

    Хотя позиция Г.Ф. Шершеневича кажется предпочтительнее, нельзя пройти мимо того, что каждый из указанных авторов имел в виду различное право. Первое из них выражается в возможности для третьего лица присоединиться соответствующим образом к договору. Указанному праву противостоит лишь связанность того из контрагентов, кто является должником в соответствующем обязательстве. Для возникновения указанного права, секундарного по своей природе, достаточно самого договора. Смысл этого права можно выразить все той же использованной ранее формулой "право на право".

    Вторым является право, возникшее в связи с выражением воли третьим лицом воспользоваться предоставленным ему секундарным правом. Так юридический состав, состоящий из двух фактов - договор плюс односторонняя сделка, совершенная третьим лицом, - порождает настоящее субъективное право, которому противостоит уже обязанность должника.

    Существует различие между возникновением двух видов секундарных прав: одного - порожденного офертой, а второго - договором в пользу третьего лица. Первое носит безусловный характер: с момента, когда оферта оказалась воспринятой адресатом, секундарное право, возникшее у последнего, не может быть отменено оферентом. Иное дело - договор в пользу третьего лица. Здесь секундарное право существует на протяжении всего периода действия договора с тем, однако, что в течение времени, прошедшего до выражения третьим лицом своего согласия, сторона, выговорившая право третьей стороны, может ее этого права лишить.

    На наш взгляд, именно концепция, обосновывающая существование отличных от субъективных, секундарных прав, способна наиболее точно отразить смысл конструкции договора в пользу третьего лица. Это успешно доказал М.М. Агарков. По мнению М.М. Агаркова, которое опирается на обширную литературу континентального права, наряду с субъективным правом за его пределами существует "возможность создать, изменить или прекратить юридическое отношение посредством одностороннего волеизъявления" <*>. Отмечая, что закон называет такие волеизъявления правом, он ставит вопрос: "Являются ли эти возможности правами в собственном смысле слова, в том же самом смысле, как право собственности, право залога, право кредитора требовать исполнения от должника и т.п.?" На этот вопрос дан отрицательный ответ.

    <*> Агарков М.М. Обязательственное право. С. 68.

    Договор коммерческой концессии (франчайзинга)

    Договор коммерческой концессии (франчайзинга) (образец)

    Москва "__" ________2015 г.

    ООО "НДМ", именуемое(ый, ая) в дальнейшем "Правообладатель", в лице директора по продажам Ф.И.О. действующего(ей) на основании доверенности № __ от "__" ________2015, Устава. с одной стороны, и ООО «Тюльпан», именуемое(ый, ая) в дальнейшем "Пользователь", в лице директора Петрова А.А. действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", заключили настоящий договор коммерческой концессии (франчайзинга) (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем:

    1.Предмет договора

    1.1."Правообладатель" обязуется предоставить "Пользователю" за вознаграждениеправо использовать в предпринимательской деятельности "Пользователя" комплекс принадлежащих "Правообладателю" исключительных прав, определенных "Сторонами" в п. 1.2 "Договора".

    1.2.Состав комплекса исключительных прав включает следующие исключительные права (далее по тексту - "Комплекс исключительных прав"):

    1.2.1.На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя "Правообладателя", изображение которого приводится в свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания) №_____________ от _____________г. выданного _____________ для обозначения _____________ (Приложение №_____________ к "Договору").

    Дата приоритета товарного знака: _____________г.

    1.2.2.На знак обслуживания, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя "Правообладателя", изображение которого приводится в свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания) №_____________ от "__" ___2015г. выданного _____________ для обозначения _____________ (Приложение №_____________ к "Договору").

    Дата приоритета знака обслуживания: _____________г.

    1.2.3.На следующее коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия(ий) Характеристика(и) и/или наименование(я) предприятия(ий). Коммерческое обозначение.

    1.2.4.На секрет производства (ноу-хау), указанный в Приложении № № Приложения - Секрет производства (ноу-хау) к "Договору".

    1.2.5.На _____________, удостоверенное патентом на изобретение №_____________, зарегистрированное в Государственном реестре изобретений Российской Федерации Дата внесения г. (Приложение №_____________ к "Договору").

    Дата приоритета изобретения: Дата приоритета изобретения г.

    1.2.6.На Наименование полезной модели. удостоверенную патентом на полезную модель № № патента на полезную модель. зарегистрированную в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации Дата внесения г. (Приложение № № Приложения - Патент на полезную модель к "Договору").

    Дата приоритета полезной модели: Дата приоритета полезной модели г.

    1.2.7.На Наименование промышленного образца. удостоверенный патентом на промышленный образец № № патента на промышленный образец. зарегистрированный в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации Дата внесения г. (Приложение № № Приложения - Патент на промышленный образец к "Договору").

    Дата приоритета промышленного образца: Дата приоритета промышленного образца г.

    1.2.8.На Наименование селекционного достижения. удостоверенное патентом на селекционное достижение № № патента на селекционное достижение. зарегистрированное в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений Российской Федерации Дата внесения г. (Приложение № № Приложения - Патент на селекционное достижение к "Договору").

    Дата приоритета селекционного достижения: Дата приоритета селекционного достижения г.

    1.2.9.На Наименование программы для ЭВМ. указанную в свидетельстве о государственной регистрации программы для ЭВМ № Номер свидетельства программы для ЭВМ. зарегистрированную в Реестре программ для ЭВМ Российской Федерации Дата регистрации г. (Приложение № № Приложения - Свидетельство о государственной регистрации к "Договору").

    1.2.10.На Наименование топологии интегральной микросхемы. указанную в свидетельстве о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы № Номер свидетельства топологии интегральной микросхемы. зарегистрированную в Реестре топологий интегральных микросхем Российской Федерации Дата регистрации г. (Приложение № № Приложения - Свидетельство о государственной регистрации к "Договору").

    1.2.11.На Наименование базы данных. указанную в свидетельстве о государственной регистрации базы данных № Номер свидетельства базы данных. зарегистрированную в Реестре баз данных Российской Федерации Дата регистрации г. (Приложение № № Приложения - Свидетельство о государственной регистрации к "Договору").

    1.3."Пользователю" устанавливается следующий минимальный объем использования "Комплекса исключительных прав", деловой репутации и коммерческого опыта, который "Пользователь" обязан достичь к Срок достижения необходимого объема. Минимальный объем.

    При недостижении "Пользователем" вышеуказанного объема "Пользователь" обязуется выплатить штраф "Правообладателю" в размере Размер штрафа.

    При недостижении "Пользователем" вышеуказанного объема "Правообладатель" вправе расторгнуть "Договор".

    1.4."Пользователь" использует принадлежащий "Правообладателю" "Комплекс исключительных прав", деловой репутации и коммерческого опыта только в Сфера предпринимательской деятельности на следующей территории: Территория исполнения договора.

    1.5. На момент заключения "Договора", по "Комплексу исключительных прав", имеются следующие споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, прав на средства индивидуализации: Виды споров.

    2.Срок действия договора

    2.1. "Договор" заключен на Срок действия. Предоставление права использования в предпринимательской деятельности "Пользователя" "Комплекса исключительных прав" по "Договору" подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

    3.Права и обязанности сторон

    3.1.1.Передать "Пользователю" "Комплекс исключительных прав" согласно условиям "Договора", а также всю техническую (чертежи, схемы, описания, инструкции, правила и т.п.) и коммерческую документацию (паспорта объекта, расчеты экономического эффекта, лицензии и т.п.) и иную информацию, необходимую "Пользователю" для осуществления предоставленных ему прав по "Договору". Перечень документов, которые "Правообладатель" обязан передать "Пользователю" указывается в "Перечне документов" (Приложение № № Приложения - Перечень документов к "Договору"), являющемся неотъемлемой частью "Договора".

    3.1.2.Передать "Пользователю" следующую документацию:

    Базу данных контрагентов (адреса и контактные реквизиты производителей и потребителей).

    Статистику закупки и потребления товаров (выполнения работ, оказания услуг) контрагентами.

    Копии договоров с поставщиками и покупателями "Правообладателя", в подтверждение статистики и данных о доходности бизнеса.

    Документы по исполнению обязательств перед поставщиками и покупателями.

    3.1.3.Предоставить полную и достоверную информацию о бизнесе "Правообладателя", информацию о порядке, способах, методах осуществления экономических операций в соответствии с бизнес планом "Правообладателя", а также проинструктировать "Пользователя" и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав. Вся информация о бизнесе "Правообладателя", информация о порядке, способах, методах осуществления экономических операций указывается в "Бизнес плане" "Правообладателя" (Приложение № № Приложения - Бизнес план к "Договору"), который является неотъемлемой частью "Договора".

    3.1.4.Оказывать "Пользователю" постоянное техническое и консультативное содействие.

    3.1.5. Оказывать содействие в обучении и повышении квалификации работников "Пользователя" в следующих формах:

    Командирование специалистов "Правообладателя" для работы у "Пользователя".

    Реализация программ обмена персоналом.

    Организация "горячей линии" для оперативных консультаций.

    Проведение семинаров, обучающих курсов, тренингов и т.п.

    Иная форма обучения и повышения квалификации .

    3.1.6.Контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) "Пользователем" на основании "Договора".

    3.1.7.Не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав, для их использования на закрепленной за "Пользователем" территории указанной в п. 1.4 "Договора".

    3.1.8.Воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на закрепленной за "Пользователем" территории указанной в п. 1.4 "Договора".

    3.1.9.Информировать "Пользователя" о новых разработках, усовершенствованиях и бизнес-процессах "Правообладателя", и полностью сопровождать их внедрение.

    3.2.1.Использовать при осуществлении предусмотренной "Договором" деятельности товарный знак "Правообладателя" путем размещения товарного знака: Случаи и места размещения товарного знака.

    3.2.2.Выплачивать "Правообладателю" вознаграждение по "Договору" в размере, порядке и в сроки, установленные "Договором".

    3.2.3.Оплачивать отдельно от вознаграждения дополнительные расходы "Правообладателя" по:

    Поставке расходных материалов в соответствии с документами, подтверждающими расходы по поставке расходных материалов.

    Поставке запасных частей в соответствии с документами, подтверждающими расходы по поставке запасных частей.

    Монтажу специального оборудования для осуществления "Пользователем" деятельности в размере Размер дополнительных расходов.

    Обучению и повышению квалификации работников "Пользователя" в размере Размер дополнительных расходов в Период уплаты.

    Проведению рекламных акций, рекламной компании "Правообладателя" в размере Размер дополнительных расходов в Период уплаты.

    3.2.4.Использовать при осуществлении предусмотренной "Договором" деятельности "Комплекс исключительных прав" "Правообладателя" указанным в "Договоре" образом.

    3.2.5.Обеспечивать соответствие качества и ассортимента производимых товаров (качества и перечня выполняемых работ, оказываемых услуг) качеству и ассортименту аналогичных товаров (качеству и перечню работ, услуг), производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно "Правообладателем".

    3.2.6.Соблюдать инструкции и указания "Правообладателя", направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования "Комплекса исключительных прав" тому, как он используется "Правообладателем".

    3.2.7.Оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у "Правообладателя". Перечень дополнительных услуг указывается в "Перечне дополнительных услуг" (Приложение № № Приложения - Перечень дополнительных услуг к "Договору"), являющемся неотъемлемой частью "Договора".

    3.2.8.Организовать сервисное обслуживание товаров "Правообладателя", которые приобретены у других пользователей.

    3.2.9.Не разглашать секреты производства (ноу-хау) "Правообладателя" и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию, предпринять все доступные меры по предотвращению разглашения этой информации.

    3.2.10.Не применять "Комплекс исключительных прав" "Правообладателя" совместно со своими исключительными правами и исключительными правами иных лиц, не предпринимать прямо или косвенно какие-либо действия, направленные на приобретение права на "Комплекс исключительных прав" "Правообладателя", а также действия, которые могут подорвать престиж и репутацию "Комплекса исключительных прав" "Правообладателя".

    3.2.11.Реализовывать, в том числе перепродавать, произведенные и (или) закупленные товары, выполнять работы или оказывать услуги с использованием принадлежащих "Правообладателю" "Комплекса исключительных прав" по установленным "Правообладателем" ценам. Цены "Правообладателя" на товары (работы, услуги) указываются в "Прайсе" "Правообладателя" (Приложение № № Приложения - Прайс к "Договору"), который является неотъемлемой частью "Договора".

    3.2.12.Не осуществлять реализацию аналогичных товаров, выполнение аналогичных работ или оказание аналогичных услуг с использованием исключительных прав других правообладателей.

    3.2.13.Продавать товары (выполнять работы или оказывать услуги) исключительно в пределах определенной территории.

    3.2.14.Информировать покупателей (заказчиков) о том, что он использует "Комплекс исключительных прав" "Правообладателя" в силу "Договора" следующими способами: Способы информирования.

    3.2.15.Не конкурировать с "Правообладателем" на территории, на которую распространяется действие "Договора" в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой "Пользователем" с использованием принадлежащего "Правообладателю" "Комплекса исключительных прав".

    3.2.16.Согласовывать с "Правообладателем":

    Место расположения коммерческих помещений, используемых для осуществления "Пользователем" деятельности по "Договору".

    Внешнее оформление коммерческих помещений, используемых для осуществления "Пользователем" деятельности по "Договору".

    Внутреннее оформление коммерческих помещений, используемых для осуществления "Пользователем" деятельности по "Договору".

    Оборудование для осуществления "Пользователем" деятельности по "Договору".

    Одежду и правила поведения работников "Пользователя" при обслуживании клиентов.

    Материалы (сырье, полуфабрикаты, товар и т.п.) для осуществления "Пользователем" деятельности по "Договору".

    Поставщиков оборудования, материалов (сырья, полуфабрикатов, товара и т.п.).

    Обстоятельство, которое необходимо согласовать .

    3.2.17.Отказываться от получения по "Договорам" аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) "Правообладателя".

    3.2.18.В течение Период времени (р.п.) предоставить не менее Число субпользователей субпользователям право пользования указанными правами на условиях субконцессии.

    3.2.19.Вести специальный учет продаж (производства товара, выполнения работ, оказания услуг) и предоставлять Правообладателю финансовые и иные отчеты об использовании "Комплекса исключительных прав".

    3.2.20.Использовать при осуществлении предусмотренной "Договором" деятельности коммерческое обозначение "Правообладателя" путем размещения коммерческого обозначения: Случаи и места размещения коммерческого обозначения.

    3.3.1.Отказаться от исполнения "Договора" полностью или частично в случаях, указанных в разделе 8 "Договора".

    3.3.2.Контролировать качество товаров (выполнения работ, оказания услуг) Пользователя в следующих формах:

    Контрольные закупки (контрольная проверка качества оказания услуг, выполнения работ).

    Проверка оформления помещений, используемых для осуществления "Пользователем" деятельности.

    Проверка оборудования, используемого для осуществления "Пользователем" деятельности.

    Инспектирование представителями "Правообладателя" производства и офисов "Пользователя".

    Проверка документации, имеющей отношение к выполнению "Пользователем" условий "Договора".

    3.4.1.Разрешать другим лицам использование предоставленного ему "Комплекса исключительных прав" или части этого комплекса на условиях договора коммерческой субконцессии, согласованных им с "Правообладателем". "Пользователь" вправе заключать договоры коммерческой субконцессии только после получения письменного согласования текста договоров коммерческой субконцессии или письменного разрешения на заключение таких договоров.

    Договор коммерческой субконцессии не может быть заключен на более длительный срок, чем "Договор".

    3.5."Пользователь", надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока "Договора" имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок. При заключении договора коммерческой концессии на новый срок условия договора могут быть изменены по соглашению "Сторон".

    Если "Правообладатель" отказал "Пользователю" в заключении договора коммерческой концессии на новый срок, но в течение года со дня истечения срока "Договора" заключил с другим лицом договор коммерческой концессии, по которому предоставлены те же права, какие были предоставлены "Пользователю" по "Договору", на тех же условиях, "Пользователь" вправе потребовать по своему выбору в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор коммерческой концессии, или только возмещения таких убытков.

    3.6. "Стороны" пришли к соглашению, что регистрацию права использования "Комплекса исключительных прав" в регистрирующем органе осуществляет "Правообладатель".

    3.7. Расходы по регистрации права использования "Комплекса исключительных прав" в регистрирующем органе несет "Пользователь".

    3.8. "Стороны" пришли к соглашению, что не будут допускать взаимную конкуренцию между "Сторонами" в течение Срок после прекращения "Договора".

    4. Порядок приема-передачи

    4.1. "Комплекс исключительных прав" "Правообладателя" считается переданным "Пользователю" в день государственной регистрации права использования "Комплекса исключительных прав" регистрирующим органом.

    4.2.Во исполнение "Договора" "Правообладатель" обязан передать "Пользователю" не позднее Срок передачи рабочих дней с момента подписания "Договора" следующую документацию:

    4.2.1.Перечень документов, указанный в п.п. 3.1.1, 3.1.2 "Договора".

    4.2.2.Бизнес-план, указанный в п. 3.1.3 "Договора".

    4.3.Передача документов "Правообладателем" "Пользователю" и возврат документов, указанных в п. 4.2 "Договора" оформляется двусторонними актами приема-передачи, подписываемыми "Сторонами" или уполномоченными представителями "Сторон". Указанные в настоящем пункте "Договора" акты являются неотъемлемой частью "Договора".

    4.4.Если "Договором" предусматривается передача иной документации, продукции, сырья, расходных материалов и иных материальных вещей, такая передача оформляется двусторонними актами приема-передачи, подписываемыми "Сторонами" или уполномоченными представителями "Сторон".

    5.Размер вознаграждения и порядок расчетов

    5.1."Пользователь" обязан уплачивать вознаграждение за пользование "Комплексом исключительных прав" "Правообладателя" в размере, порядке и в сроки, установленные "Договором".

    5.2.За пользование "Комплексом исключительных прав" "Пользователь" в срок до Дата предоплаты уплачивает "Правообладателю" единовременный платёж в размере Сумма предоплаты ( Сумма предоплаты прописью ) руб. в т.ч. НДС НДС % % в сумме Сумма НДС ( Сумма НДС прописью ) руб.

    За пользование "Комплексом исключительных прав" "Пользователь" также выплачивает фиксированные периодические платежи в сроки, предусмотренные "Графиком платежей" (Приложение № № Приложения - График платежей к "Договору"), являющимся неотъемлемой частью "Договора".

    5.3. Дополнительные расходы "Правообладателя" оплачиваются "Пользователем" не позднее Дата оплаты числа расчетного Период оплаты (р.п.).

    5.4.Размер вознаграждения по "Договору" может изменяться по соглашению "Сторон" в сроки, которые могут быть дополнительно определены "Сторонами" "Договора", но не чаще одного раза в Период оплаты.

    5.5.Размер дополнительных расходов "Правообладателя" оплачиваемых "Пользователем" может изменяться по соглашению "Сторон" в сроки, которые могут быть дополнительно определены "Сторонами" "Договора", но не чаще одного раза в Период оплаты.

    5.6.Способ оплаты по "Договору": перечисление "Пользователем" денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет "Правообладателя". При этом обязанности "Пользователя" в части оплаты по "Договору" считаются исполненными со дня списания денежных средств банком "Пользователя" со счета "Пользователя".

    6.Конфиденциальная коммерческая информация

    6.1."Стороны" обязуются не разглашать и принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к информации, относящейся к предмету "Договора".

    6.2."Стороны" согласились считать конфиденциальной следующую коммерческую информацию:

    Перечень конфиденциальной информации. В связи с этим "Стороны" обязуются предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной коммерческой информации и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой "Стороны". Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение всего срока действия "Договора" и в течение 3 (трех) лет после окончания договорных отношений по "Договору".

    6.3.Предусмотренные "Договором" обязательства "Сторон" относительно конфиденциальности и неразглашения информации не будут распространяться на общедоступную информацию.

    6.4.Если одна из "Сторон" допустит разглашение конфиденциальной информации, она возместит другой "Стороне" причиненные убытки, включая любой причиненный реальный ущерб или упущенную выгоду.

    6.5.Конфиденциальная информация может быть передана одной из "Сторон" органам государственной власти по основаниям и в порядке, установленным законодательством, с незамедлительным уведомлением об этом другой "Стороны".

    7.Ответственность сторон

    7.1."Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по "Договору" в соответствии с "Договором" и законодательством России.

    7.2.Неустойка по "Договору" выплачивается только на основании обоснованного письменного требования "Сторон".

    7.3.Выплата неустойки не освобождает "Стороны" от выполнения обязанностей, предусмотренных "Договором".

    7.4.1.В случае несвоевременной передачи "Правообладателем" документации, указанной в п.п. 3.1.1 - 3.1.3 "Договора" "Правообладатель" выплачивает "Пользователю" пени из расчета Размер пени процентов от суммы вознаграждения, но не более Ограничение неустойки процентов.

    7.4.2.В случае неоказания "Правообладателем" "Пользователю" технического и консультативного содействия, предусмотренного п. 3.1.4 "Договора", "Правообладатель" выплачивает "Пользователю" штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.

    7.4.3.В случае неоказания "Правообладателем" содействия в обучении и повышении квалификации работников "Пользователя", предусмотренного п. 3.1.5 "Договора", "Правообладатель" выплачивает "Пользователю" штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.

    7.4.4.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Правообладателем" обязанностей по контролю качества товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) "Пользователем", предусмотренных п. 3.1.6 "Договора", "Правообладатель" выплачивает "Пользователю" штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.

    7.4.5.В случае предоставления другим лицам аналогичных комплексов исключительных прав, для их использования на закрепленной за "Пользователем" территории указанной в п. 1.4 "Договора", "Правообладатель" выплачивает "Пользователю" штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.

    7.4.6.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Правообладателем" обязанностей по воздержанию от собственной аналогичной деятельности на закрепленной за "Пользователем" территории указанной в п. 1.4 "Договора", "Правообладатель" выплачивает "Пользователю" штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.

    7.4.7.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Правообладателем" обязанностей, предусмотренных п. 3.6 "Договора", "Правообладатель" выплачивает "Пользователю" штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.

    7.4.8. "Правообладатель" несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к "Пользователю" требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) "Пользователем" по "Договору". По требованиям, предъявляемым к "Пользователю" как изготовителю продукции (товаров) "Правообладателя", "Правообладатель" отвечает солидарно с "Пользователем".

    7.5.1.В случае несвоевременной выплаты "Пользователем" вознаграждения или возмещения дополнительных расходов по "Договору" "Пользователь" выплачивает "Правообладателю" пени из расчета Размер пени процентов от суммы неуплаченного (несвоевременно уплаченного) вознаграждения или неуплаченных (несвоевременно уплаченных) дополнительных расходов, но не более Ограничение неустойки процентов.

    7.5.2.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Пользователем" обязанностей, предусмотренных любым из п.п. 3.2.4 - 3.2.7, 3.2.9, 3.2.14 "Договора", "Пользователь" выплачивает "Правообладателю" штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.

    7.5.3.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Пользователем" обязанностей, предусмотренных п. 3.2.10 "Договора", "Пользователь" выплачивает "Правообладателю" штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.

    7.5.4.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Пользователем" обязанностей по реализации, в том числе перепродажи, произведенных и (или) закупленных товаров, выполнения работ или оказания услуг по установленным "Правообладателем" ценам. "Пользователь" выплачивает "Правообладателю" штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.

    7.5.5.В случае реализации аналогичных товаров, выполнения аналогичных работ или оказания аналогичных услуг с использованием исключительных прав других правообладателей, "Пользователь" выплачивает "Правообладателю" штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.

    7.5.6.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Пользователем" обязанностей по продаже товаров (выполнению работ или оказанию услуг) исключительно в пределах определенной территории, предусмотренных п. 3.2.13 "Договора", "Пользователь" выплачивает "Правообладателю" штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.

    7.5.7.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Пользователем" обязанностей, предусмотренных п. 3.2.15 "Договора", "Пользователь" выплачивает "Правообладателю" штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.

    7.5.8.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Пользователем" обязанностей, предусмотренных п. 3.2.16 "Договора", "Пользователь" выплачивает "Правообладателю" штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.

    7.5.9.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Пользователем" обязанностей, предусмотренных п. 3.2.17 "Договора", "Пользователь" выплачивает "Правообладателю" штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.

    7.5.10.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Пользователем" обязанностей, предусмотренных п. 3.2.18 "Договора", "Пользователь" выплачивает "Правообладателю" штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.

    7.5.11.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Пользователем" обязанностей по ведению специального учета продаж (производства товара, выполнения работ, оказания услуг) и предоставлению отчетов, предусмотренных п. 3.2.19 "Договора", "Пользователь" выплачивает "Правообладателю" штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.

    7.5.12.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Пользователем" обязанностей, предусмотренных п. 3.7 "Договора", "Пользователь" выплачивает "Правообладателю" штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.

    7.5.13."Пользователь" несет субсидиарную ответственность за вред, причиненный "Правообладателю" действиями вторичных пользователей.

    7.5.14.В случае незаконного использования (превышения использования по "Договору") товарного знака "Пользователем" "Пользователь" обязан удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. В этом случае "Правообладатель" вправе требовать по своему выбору от "Пользователя" вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

    - в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

    - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

    8.Основания и порядок расторжения договора

    8.1."Договор" может быть расторгнут по соглашению "Сторон", а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из "Сторон" по основаниям, предусмотренным "Договором" и законодательством.

    8.2.Расторжение "Договора" в одностороннем порядке производится только по письменному требованию "Сторон" в течение Срок рассмотрения календарных дней со дня получения "Стороной" такого требования.

    8.3."Правообладатель" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке в случаях:

    8.3.1.Если "Пользователь" пользуется "Комплексом исключительных прав" с существенным нарушением условий "Договора" или назначением "Комплекса исключительных прав".

    8.3.2.Если "Пользователь" более Количество раз нарушения обязанностей раз подряд по истечении установленного "Договором" срока платежа не выплачивает вознаграждение или не оплачивает "Правообладателю" дополнительных расходов.

    "Правообладатель" вправе расторгнуть "Договор" только в случае, если "Пользователь" после направления ему "Правообладателем" письменного требования об устранении данного нарушения не устранил его в разумный срок или вновь совершил такое нарушение в течение одного года с даты направления ему указанного требования.

    8.3.3.Неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Пользователем" обязанностей, предусмотренных любым из п.п. 3.2.4 - 3.2.7, 3.2.9, 3.2.14 "Договора".

    8.3.4.Неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Пользователем" обязанностей, предусмотренных п. 3.7 "Договора".

    8.3.5. Нарушения "Пользователем" условий "Договора" о соответствии качества и ассортимента производимых товаров (качества и перечня выполняемых работ, оказываемых услуг) качеству и ассортименту аналогичных товаров (качеству и перечню работ, услуг), производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно "Правообладателем".

    "Правообладатель" вправе расторгнуть "Договор" только в случае, если "Пользователь" после направления ему "Правообладателем" письменного требования об устранении данного нарушения не устранил его в разумный срок или вновь совершил такое нарушение в течение одного года с даты направления ему указанного требования.

    8.3.6.Грубого нарушения "Пользователем" инструкций и указаний "Правообладателя", направленных на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования "Комплекса исключительных прав" тому, как он используется "Правообладателем".

    "Правообладатель" вправе расторгнуть "Договор" только в случае, если "Пользователь" после направления ему "Правообладателем" письменного требования об устранении данного нарушения не устранил его в разумный срок или вновь совершил такое нарушение в течение одного года с даты направления ему указанного требования.

    8.3.7.Неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Пользователем" обязанностей по реализации, в том числе перепродажи, произведенных и (или) закупленных товаров, выполнения работ или оказания услуг по установленным "Правообладателем" ценам.

    8.3.8.Не предоставления в течение Период времени (р.п.)Число субпользователей субпользователям право пользования указанными правами на условиях субконцессии.

    8.3.9. Признания "Пользователя" несостоятельным (банкротом).

    8.4."Пользователь" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке в случаях:

    8.4.1.Нарушения срока передачи "Правообладателем" документации, указанной в п.п. 3.1.1 - 3.1.3 "Договора" на Срок передачи рабочих дней или отказа "Правообладателя" в передаче вышеуказанной документации.

    8.4.2.Предоставления другим лицам аналогичных комплексов исключительных прав, для их использования на закрепленной за "Пользователем" территории указанной в п. 1.4 "Договора".

    8.4.3.Неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Правообладателем" обязанностей по воздержанию от собственной аналогичной деятельности на закрепленной за "Пользователем" территории указанной в п. 1.4 "Договора".

    8.4.4. Неоказания "Правообладателем" "Пользователю" технического и консультативного содействия, предусмотренного п. 3.1.4 "Договора.

    8.4.5.Неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Правообладателем" обязанностей, предусмотренных п. 3.6 "Договора".

    8.4.6.Изменения "Правообладателем" коммерческого обозначения, входящего в "Комплекс исключительных прав".

    8.4.7.Прекращения принадлежащего "Правообладателю" права на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение, когда такое право входит в комплекс исключительных прав, предоставленных "Правообладателем" по "Договору", без замены прекратившегося права новым аналогичным правом.

    8.4.8.Признания "Правообладателя" несостоятельным (банкротом).

    9.Разрешение споров из договора

    9.1.Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из "Договора" является для "Сторон" обязательным.

    9.2.Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению "Сторон", указанным в п. 13 "Договора".

    9.3.Направление "Сторонами" претензионных писем иным способом, чем указано в п. 9.2 "Договора" не допускается.

    9.4.Срок рассмотрения претензионного письма составляет 7 рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

    9.5.Споры из "Договора" разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде ____.

    10.Форс-мажор

    10.1."Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по "Договору" в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от "Сторон" обстоятельств.

    10.2."Сторона", которая не может выполнить обязательства по "Договору", должна своевременно, но не позднее 7 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую "Сторону", с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

    10.3."Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форс-мажорным обстоятельством.

    11.Прочие условия

    11.1."Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста "Договора" полностью соответствует действительному волеизъявлению "Сторон".

    11.2.Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения "Договора".

    11.3."Стороны" признают, что если какое-либо из положений "Договора" становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения "Договора" обязательны для "Сторон" в течение срока действия "Договора".

    11.4."Договор" составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из "Сторон" и один экземпляр для регистрирующего органа.

    11.5.Переход к другому лицу какого-либо исключительного права, входящего в "Комплекс исключительных прав", не является основанием для изменения или расторжения "Договора". Новый правообладатель становится стороной этого договора в части прав и обязанностей, относящихся к перешедшему исключительному праву.

    11.6.В случае изменения "Правообладателем" коммерческого обозначения, входящего в "Комплекс исключительных прав", "Договор" продолжает действовать в отношении нового коммерческого обозначения "Правообладателя", если "Пользователь" не потребует расторжение "Договора" и возмещение убытков. В случае продолжения действия "Договора" "Пользователь" вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося "Правообладателю" вознаграждения.

    11.7.Если в период действия "Договора" истек срок действия исключительного права, пользование которым предоставлено по "Договору", либо такое право прекратилось по иному основанию, "Договор" продолжает действовать, за исключением положений, относящихся к прекратившемуся праву, а "Пользователь" вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося "Правообладателю" вознаграждения. В случае прекращения принадлежащего "Правообладателю" исключительного права на товарный знак, знак обслуживания "Договор" прекращается. В случае прекращения принадлежащего "Правообладателю" исключительного права на коммерческое обозначение "Пользователь" вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося "Правообладателю" вознаграждения.

    11.8.При досрочном прекращении "Договора" права и обязанности вторичного правообладателя по договору коммерческой субконцессии ("Пользователя" по "Договору") переходят к "Правообладателю", если он не откажется от принятия на себя прав и обязанностей по этому договору.

    12.Список приложений

    Приложение №_____________ — "Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания)" (копия).

    12.1.Приложение №_____________ — "Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания)" (копия).

    12.2.Приложение № № Приложения - Секрет производства (ноу-хау) — "Секрет производства (ноу-хау)" (копия).

    12.3.Приложение №_____________ — "Патент на изобретение" (копия).

    12.4.Приложение № № Приложения - Патент на полезную модель — "Патент на полезную модель" (копия).

    12.5.Приложение № № Приложения - Патент на промышленный образец — "Патент на промышленный образец" (копия).

    12.6.Приложение № № Приложения - Патент на селекционное достижение — "Патент на селекционное достижение" (копия).

    12.7. Приложение № № Приложения - Свидетельство о государственной регистрации — "Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ" (копия).

    12.8.Приложение № № Приложения - Свидетельство о государственной регистрации — "Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы" (копия).

    12.9.Приложение № № Приложения - Свидетельство о государственной регистрации — "Свидетельство о государственной регистрации базы данных" (копия).

    12.10.Приложение № № Приложения - Прайс — "Прайс" (копия).

    12.11.Приложение № № Приложения - Перечень документов — "Перечень документов".

    12.12.Приложение № № Приложения - Перечень дополнительных услуг — "Перечень дополнительных услуг".

    12.13.Приложение № № Приложения - График платежей — "График платежей".

    12.14.Приложение № № Приложения - Бизнес план — "Бизнес план" (копия).

    13.Адреса и реквизиты сторон

    "Правообладатель": юридический адрес - Юридический адрес ; почтовый адрес - Почтовый адрес ; тел. - Телефон ; факс - Факс ; e-mail - E-mail ; ИНН - ИНН ; КПП - КПП ; ОГРН - ОГРН ; р/с - Расчетный счет в Банк к/с Корреспондентский счет ; БИК БИК.

    "Пользователь": юридический адрес - Юридический адрес ; почтовый адрес - Почтовый адрес ; тел. - Телефон ; факс - Факс ; e-mail - E-mail ; ИНН - ИНН ; КПП - КПП ; ОГРН - ОГРН ; р/с - Расчетный счет в Банк к/с Корреспондентский счет ; БИК БИК.

    14.Подписи сторон

    14.1.От имени "Правообладателя" __________ Ф.И.О.

    14.2.От имени "Пользователя" __________ Ф.И.О.