Руководства, Инструкции, Бланки

договор поставки кухни образец img-1

договор поставки кухни образец

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор поставки: образец

Договор поставки: образец

Москва “____“___________200 г.

Акционерное общество закрытого типа “Самовар”, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице Президента Иванова А.В. действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице___________________________________

_____________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Поставщик продает, а Покупатель приобретает товар (вставить вид товара в ассортименте) в соответствии с выданным счетом-фактурой.

Общая сумма договора на момент его заключения не фиксируется.

Каждый раз, когда Покупатель осуществит по своему выбору отбор товара, составляется двустороннее дополнительное соглашение с указанием цены товара,

которое с момента его подписания становится неотъемлимой составной частью настоящего Договора.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ПОСТАВЛЕННУЮ ПАРТИЮ ТОВАРА ОГОВАРИВАЕТСЯ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ И ФИКСИРУЕТСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ.

Право собственности на товар, переданный по настоящему Договору, переходит Покупателю с момента поступления оплаты за этот товар Поставщику.

Товар передается Покупателю по приемо-сдаточному акту (счету-фактуре Поставщика) с предоставлением дополнительного соглашения между сторонами. Приемка товара производится в соответствии с нормативными актами РФ. Все риски, связанные с передаваемым имуществом или случайным повреждением товара во время его нахождения в пути, переходят к Покупателю с момента подписания им приемо-сдаточного акта (счет-фактуры Поставщика).

риск Случайной Гибели Или Случайного Повреждения Товара переходит на покупателя с момента сдачи товара первому перевозчику, по требованию покупателя.

Транспортировка отобранной партии товара осуществляется ______________________________________________________________________________

Обязанность поставщика передать товар свободным от прав третьих лиц

  1. Поставщик обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц.

Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора купли-продажи, если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.

  1. Правила, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, соответственно применяются и в том случае, когда в отношении товара к моменту его передачи покупателю имелись притязания третьих лиц, о которых продавцу было известно, если эти притязания впоследствии признаны в установленном порядке правомерными.

Ответственность поставщика в случае изъятия товара у покупателя

  1. Соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности в случае истребования приобретенного товара у покупателя третьими лицами или о ее ограничении недействительно.
  2. При изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи, продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки, если не докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований.

Обязанности покупателя и поставщика в случае предъявления иска об изъятии товара.

Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения договора купли-продажи, предъявит к покупателю иск об изъятии товара, покупатель обязан привлечь продавца к участию в деле, а продавец обязан вступить в это дело на стороне покупателя. Не привлечение покупателем продавца к участию в деле освобождает продавца от ответственности перед покупателем, если продавец докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного товара у покупателя. Продавец, привлеченный покупателем к участию в деле, но не принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела покупателем.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и Покупатель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оговариваются в каждом конкретном случае и фиксируются в дополнительном соглашении.

Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик и Покупатель …………. от ответственности за невыполнение своих обязательств, принятых в рамках настоящего Договора, если ……… место непредвиденные …………. (форс-мажор), к которым по настоящему Договору они отнесли: необычные природные явления - наводнение, землетрясение; стихийные бедствия - пожар, аварии на ………… и транспорте, война и военные действия; ……. и действия органов ……… и государственного управления, в результате ………… невозможно выполнение Поставщиком и Покупателем ………. иных обязательств по настоящему Договору; другие обстоятельства вне рамок ………. контроля Поставщика и Покупателя.

Поставщик и Покупатель за свой счет производят страхование собственных рисков и имущества.

Поставщик и Покупатель при наступлении форс-мажорных обстоятельств берут на себя обязательство заботливо относиться к имуществу и финансовым интересам друг друга.

Платежи осуществляются телеграфным переводом за счет Покупателя с уведомлением Поставщика по телефону или факсу.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1 года. Договор считается продленным еще на один год, если за один месяц до истечения срока его действия Стороны не расторгнут или не внесут в него изменений.

Поставщик: Акционерное общество закрытого типа “Самовар”, 113186, г.Москва, ул.Забытый тупик, д.3/1.

Для расчетов: р/с 12505467988 в ОПУ Промстройбанка.

Банк: г.Москва, к/с банка 468161500 БИК АКБ Промстройбанка России 044583468, ИНН 7727062228.

Регистрационное удостоверение № ________ Действительно до __________________

Другие статьи

Образец договора поставки

Образец договора поставки

г.М 1 сентября 2013г.

ООО «С», г. М, именуемое далее по тексту Поставщик, в лице директора (или иного представителя) Ф. действующего на основании устава (или другого документа, например доверенности), с одной стороны и ООО «Д», г. М, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора (или иного лица) С, действующего на основании устава (или доверенности от 01.10.2013г), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить поставленную продукцию, номенклатура, количество, и цена которой согласовываются в Протоколе согласования цен (или спецификации, приложении и т.п.), который является неотъемлемой частью данного договора.

1.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна удовлетворять техническим условиям или другим согласованным обеими сторонами требованиям.

2. Порядок расчетов и поставки

2.1. Поставляемая продукция оплачивается по договорным ценам, отражаемым в согласованных сторонами Протоколах согласования цен (спецификации, приложений и т.п.).

2.2. Валюта цены – рубли РФ. Валюта платежа – рубли РФ.

2.3. Оплата продукции осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Допускается отсрочка платежа, на весь период действия договора, в свою очередь отгрузка товара в адрес Покупателя осуществляется так же в течении всего срока действия договора, отдельными партиями.

2.4. Условие поставки – самовывоз (возможны другие условия, например поставку осуществляет Поставщик, она оплачивается отдельно или может быть включена уже в цену договора). При согласии сторон допускается отгрузка курьерской службой с оплатой транспортных расходов Покупателем. Транспортные издержки в цену поставляемой продукции не включены и оплачиваются отдельно.

3. Ответственность сторон

3.1. Покупатель несет ответственность за неполную выборку товара.

3.2. Полный либо частичный отказ от приобретения заказанной продукции допускается только по согласованию сторон и при наличии письменного уведомления Продавца об отказе.

3.3. Поставленная продукция ненадлежащего качества заменяется Продавцом на качественную. Срок для предъявления претензий – 20 дней с даты поставки.

3.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров.

3.5. В случае возникновения спора таковой рассматривается в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

3.6. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

4. Дополнительные условия

4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность договорных обязательств.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по данному договору, если оно явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы.

4.3. Все изменения текста договора и дополнения к настоящему договору действительны только после согласования обеими сторонам. Копии документов, переданные посредством факсимильной cвязи, имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами.

5. Срок действия договора

5.1. Срок действия договора – с момента его подписания обеими сторонами до полного выполнения сторонами своих обязательств (или можно указать конкретную дату, например до 31 декабря 2014г).

Вы также можете скачать настоящий образец договора поставки в формате Microsoft Word.

Образцы договоров: Образец внешнеторгового (рамочного) договора поставки на условиях самовывоза (EXW)

Договор поставки №___

Россия, Москва01 января 2014 года

ООО "Иванов" (юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Иванова И.И. действующего на основании Устав, с одной стороны, и ООО "Петров" (юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Таджикистан), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Петрова П.П. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю, на основании заявок (далее - Заявка) последнего, товар (далее - Товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать этот Товар в порядке и в сроки, установленные Договором и Спецификациями к нему.

1.2. Ассортимент Товара указан в прайс-листе ООО "Иванов", который является приложением № 1 к Договору.

1.3. Цена за единицу Товара указана в российских рублях в прайс-листе ООО "Иванов", который является приложением № 1 к Договору.

1.4. Скидки на цену Товара при заказе определенного его количества, указанны в документе - Система скидок ООО "Иванов", который является приложением № 2 к Договору.

1.5. Поставка Товара осуществляется партиями на основании и в соответствии с Заявками Покупателя.

1.6. Поставка каждой партии Товара на основании каждой конкретной Заявки Покупателя отражается Сторонами в Спецификации(-ях) к настоящему договору, которая должна содержать:

1) наименование и ассортимент поставляемого Товара;

2) количество (в единицах измерения согласно прайс-листа) поставляемого Товара;

3) цену (в российских рублях) за единицу поставляемого Товара;

4) общую цену поставляемого Товара в рамках конкретной спецификации;

5) сроки и порядок оплаты поставляемого Товара Покупателем;

6) сроки и базис поставки Товара;

7) общую сумму налога на добавленную стоимость (в случае уплаты такового).

1.7. Качество Товара должно соответствовать требованиям международных и/или национальных стандартов, действующих на территории РФ или техническим регламентам (ГОСТ, ТУ). Каждая поставляемая партия Товара должна сопровождаться копией паспорта завода – изготовителя.

1.8. Товар должен быть упакован в соответствующую тару, обеспечивающую его сохранность при нормальных условиях транспортировки и хранения. Упаковка Товара повторному использованию не подлежит. Покупатель должен обеспечить надлежащие условия перевозки, в том числе соответствующий температурный режим.

1.9. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

2. Одобрение Заявки. Порядок расчетов. Сроки и порядок поставки

2.1. Заявка Покупателя на поставку Товара должна содержать:

1) наименование и ассортимент Товара, предполагаемого к поставке;

2) количество (в единицах измерения согласно прайс-листа) Товара, предполагаемого к поставке;

3) сроки и порядок оплаты Товара, предполагаемого к поставке Покупателем [1] ;

4) желаемые сроки и базис поставки Товара;

2.2. Заявка должна быть направлена Поставщику одним из следующих способов:

1) почтовым отправлением, заказным письмом по адресу: 111111, Российская Федерация, Москва, ул. Энская (для коммерческой службы);

2) факсимильным сообщением по тел.

3) электронной почтой по адресу в сети Интернет:

2.3. Для целей одобрения Заявки Покупателя, Поставщик рассматривает оную на возможность поставки указанного в ней Товара и при необходимости вносит изменения. Допускается поставка Товара с отклонениями количеств от определенных в Заявке плюс - минус 5% (пять процентов) (данный факт отражается в Спецификации).

2.4. Покупатель обязуется произвести оплату Товара в порядке, указанном в Спецификации. Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в разделе 9 Договора, если иные реквизиты не указаны в выставленном Поставщиком счете на оплату.

2.5. Поставщик осуществляет поставку Товара исходя из наличия имеющегося на складе и имеет право исполнить Заявку Покупателя по частям.

2.6. Стороны принимают за основной базис поставки на весь срок действия Договора: EXW (EX works"/"Франко завод") Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс 2000". При этом, Стороны вправе предусмотреть в Спецификации иной базис поставки Товара. Также Стороны вправе предусмотрев базис поставки EXW (EX works"/"Франко завод") договорится о выполнении таможенных формальностей, необходимых для вывоза силами и за счет Поставщика, либо силами, но за счет Покупателя. В любом случае оказание таких услуг и порядок их оплаты оговариваются Сторонами отдельно в Спецификации.

2.7. Несмотря ни на что, моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и моментом перехода прав собственности, считается момент приемки Товара Покупателем или Грузоперевозчиком на складе Поставщика.

2.8. Весь товар, поступивший в течении срока действия Договора от Поставщика к Покупателю, считается поставленным на условиях Договора, если в накладной отсутствует ссылка на другой договор или Стороны своим соглашением не предусмотрели иного.

2.9. Покупатель признается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

2.10. С отгруженной партией Товара Поставщик передает следующую документацию:

- товарная накладная формы ТОРГ-12 (Приложение № 3 к настоящему Договору); товарная накладная утверждена учетной политикой Поставщика, содержит все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете», и отражает продажу (отпуск) товарно-материальных ценностей сторонним организациям;

- товарно-транспортная накладная формы 1-Т (Приложение № 4 к настоящему Договору); товарно-транспортная накладная утверждена учетной политикой Поставщика, содержит все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете», и отражает перевозку (доставку) товарно-материальных ценностей сторонним организациям;

- копия сертификата соответствия.

3.Порядок приемки Товара по количеству и качеству

3.1. Передача поставляемой партии Товара оформляется товарной накладной формы ТОРГ-12 (либо товарно-транспортной накладной формы 1-Т) на Товар, которая подписывается надлежащими представителями Сторон по Договору.

3.2. Приемка Товара Покупателем по количеству проводится в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР от 15.06.1965 г № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» с последующими изменениями и дополнениями в части, не противоречащей ГК РФ.

3.3. Приемка Товара Покупателем по качеству проводится в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР от 25.04.1966 г № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» с последующими изменениями и дополнениями в части не противоречащей ГК РФ.

3.4. Покупатель производит приемку Товара по ассортименту, количеству и качеству по внешним признакам в момент его получения от Поставщика. После осуществления приемки Товара и его погрузки, а также подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 (1-Т), Покупатель не вправе предъявлять Поставщику какие-либо требования по возмещению расходов при обнаружении недостачи Товара. Проверка правильности оформления сопроводительной документации на Товар и полноты ее предоставления также осуществляется Покупателем при приемке Товара от Поставщика. Подпись представителя Покупателя на товарной накладной формы ТОРГ-12 (1-Т) подтверждает передачу Покупателю Товара надлежащего ассортимента, количества, качества и всей надлежаще оформленной сопроводительной документации на принятую партию Товара.

3.5. При возникновении расхождений по качеству и количеству поставленного Товара, вызов представителя Поставщика обязателен и осуществляется по средствам факсимильного сообщения, телефону либо электронной почты в течение суток с момента прибытия Товара на склад Покупателя (Грузополучателя) при поставке автомобильным транспортом.

3.6. При недостаче Товара по вине Поставщика, а также несоответствия внутритарного количества Товара количеству, указанному в товарной накладной формы ТОРГ-12 (1-Т), Покупатель составляет акт о недостаче Товара, уведомляет Поставщика в течение 3 (трех) дней с момента передачи Товара путем направления претензии с приложением акта установленной формы, копии товарной накладной формы ТОРГ-12 (1-Т), документа подтверждающего вызов представителя Поставщика.

В случае признания Поставщиком претензии, последний возмещает недостачу при последующих поставках Товара или производит возврат денежных средств на сумму недостающего количества Товара в согласованные сторонами сроки при условии предъявления Покупателем Поставщику соответствующей претензии, надлежаще оформленного акта о недостаче Товара и признания Поставщиком претензии, предъявленной Покупателем, обоснованной.

3.7. Претензии по качеству, выявленные при визуальном осмотре принимаются в течение 10 (десяти) календарных дней с момента передачи Товара Покупателю/Грузополучателю или иному уполномоченному Покупателем лицу с обязательным предоставлением лабораторного заключения, товарной накладной формы ТОРГ-12 (1-Т), акта о скрытых недостатках обнаруженных в продукции при наличии таковых и документа, подтверждающего вызов уполномоченного представителя Поставщика. Претензии должны предоставляться в письменной форме и содержать в себе сведения об обнаруженных дефектах и несоответствиях, конкретные требования Покупателя к Поставщику.

3.8. Претензии Покупателя по количеству и качеству поставленной продукции не подлежат удовлетворению, в случае, если к претензиям не приложен полный пакет документов в соответствии с пунктами 3.6. 3.7. настоящего Договора, Инструкций Госарбитража СССР П-6, П-7 и направлены Поставщику по истечению сроков, указанных в п. 3.6. 3.7. настоящего Договора.

4. Обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества в обусловленном Договором и Заявками Покупателя количестве и ассортименте и сроки.

4.1.3. Выполнять условия Договора и приложений к нему.

4.1.4. Поставщик отправляет Покупателю следующие документы:

- Коммерческий инвойс (Счет-фактура)

- Сертификат качества (паспорт) на каждую партию поставляемого товара;

- Сертификат происхождения товара (СТ-1) предоставляется по заявке Покупателя с обязательным компенсированием Покупателем Поставщику в полном объеме расходов на оформление документа.

- Наставление или инструкцию по применению Товара

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Своевременно оплатить стоимость поставленного Товара.

4.2.2. Осуществлять в соответствии с условиями Договора приемку Товара по количеству, ассортименту и качеству.

4.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, актов, и др.)

4.2.4. В случае выявления расхождений по количеству или качеству Товара направить претензии в предусмотренные условиями сроки, с приложением всех необходимых документов.

4.2.5. В разумные сроки и в сроки установленные Договором, предоставлять Поставщику копии надлежащим образом оформленных заявок, отгрузочных разнарядок и доверенностей на получателей Товара с последующим направлением оригиналов указанных документов.

4.2.6. После получения товара незамедлительно выслать в адрес Поставщика по электронной почте в читаемом виде копию CMR или авианакладной с подписью Получателя товара, товарную накладную с подписью, расшифровкой подписи, должности Получателя и печатью, а оригиналы почтой ценным письмом либо экспресс-почтой. В CMR или авианакладной в графе «Отправитель» указать наименование и адрес Поставщика. По просьбе Поставщика Покупатель предоставляет все необходимые документы, для подтверждения нулевой ставки НДС в налоговых органах.

4.2.7. Выполнять условия Договора и приложений к нему.

5. Ответственность сторон, Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Покупателя начисляется неустойка в размере 0,1% в сутки от цены партии Товара по каждой Спецификации за просрочку исполнения обязательства по оплате Товара, в том числе и за оплату Товара не в полном объеме, равно как и Поставщику начисляется неустойка в размере 0,1% в сутки от цены партии Товара по каждой Спецификации за просрочку исполнения обязательства по поставке Товара.

5.2. Сторона не признается ответственной за неисполнение какого-либо из своих обязательств, если она докажет:

- что такое неисполнение явилось результатом препятствия, находящегося вне ее контроля;

- что от нее нельзя было разумно ожидать в момент заключения настоящего договора принятия во внимание данного препятствия или его последствий для исполнения настоящего договора;

- что она не могла разумно избежать или преодолеть такое препятствие или, по крайней мере, его последствия.

5.3. Препятствие, указанное в п. 5.2. настоящего договора, может произойти по причине нижепоименованных событий, перечень которых не является исчерпывающим:

а) объявленная или необъявленная война, гражданская война, беспорядки и революции, акты пиратства, саботаж;

б) стихийные бедствия, ураганы, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения, разрушение в результате молнии;

в) взрывы, пожары, разрушения машин, заводов и любых установок;

г) бойкоты, забастовки и локауты в любой форме, замедление работы, занятие предприятий или их помещений, остановки в работе, происходящие на предприятии стороны, которая просит об освобождении от ответственности;

д) действия властей, законные или незаконные, за исключением тех, в отношении которых соответствующая стороны приняла на себя риск согласно условиям Договора, а также за исключением тех, о которых говорится далее в п. 5.4;

5.4. Для целей применения положений, указанных в п. 5.2. и поскольку иное не предусмотрено в настоящим договором, препятствие не включает отсутствие разрешения, лицензии или въездной визы, или разрешения на пребывание, или необходимых для выполнения настоящего договора одобрений, которые должны быть выданы государственными органами Стороне, претендующей на освобождение от ответственности.

5.5. Претендующая на освобождение от ответственности Сторона должна, как только это станет возможным сразу после того, как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение ею обязательства, станут ей известны, сообщить другой стороне об этом препятствии и влиянии его последствий на выполнение ею своих обязательств. По прекращении основания освобождения от ответственности также должно быть направлено извещение.

5.6. Основание освобождения от ответственности имеет силу с момента его наступления или, если уведомление не было сделано своевременно, с момента подачи такого уведомления. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую Сторону ответственность за убытки, которые в противном случае можно было избежать.

5.7. Основание освобождения от ответственности в соответствии с настоящей оговоркой освобождает нарушившую сторону от возмещения убытков, уплаты штрафных и иных договорных санкций, за исключением уплаты процентов годовых по денежным долгам за такой период и в той мере, пока имеет место данное освобождение от ответственности.

5.8. Кроме того, такое основание отодвигает срок исполнения на разумный период времени, исключая тем самым возможное право другой Стороны на расторжение или аннулирование настоящего договора. При определении, что понимается под разумным периодом времени, должна учитываться способность нарушившей стороны возобновить свое исполнение, а также заинтересованность другой стороны в получении такого исполнения, несмотря на просрочку. В ожидании исполнения нарушившей Стороной ее обязательств, другая сторона может приостановить исполнение своих соответствующих обязательств. Если основания освобождения от ответственности продолжаются более периода времени, предусмотренного Сторонами (Один месяц), а при отсутствии такого положения – в течение периода, превышающего разумный срок, то любая из сторон вправе отказаться от настоящего договора, дав об этом уведомление. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

5.9. Стороны устанавливают, что исключительно сертификат свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы, выданный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, является документом, свидетельствующим наступление обстоятельств непреодолимой силы для обеих Сторон либо для каждой Стороны в частности.

6. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

Основания одностороннего отказа от исполнения Договора

6.1. Срок действия Договора: с 01 января 2014 года - по 31 декабря 2014 года. Пролонгация Договора запрещена. Отношения Сторон на период после окончания срока действия Договора возможны лишь при условии заключения нового Договора.

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Если к моменту изменения или расторжения Договора только одна из Сторон исполнила свои обязательства, то другая Сторона должна вернуть все полученное по Договору по требованию Стороны, исполнившей Договор.

6.2.1. Договор считается измененным или расторгнутым по соглашению Сторон с даты, указанной в соответствующем соглашении. В этом случае обязательства Сторон считаются соответственно измененными или прекращенными с указанной даты.

6.3. При изменении или расторжении Договора в судебном порядке обязательства Сторон считаются измененными или прекращенными с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

6.4. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон:

6.4.1. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

6.4.1.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок.

6.4.1.2. Неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

6.4.2. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях:

6.4.2.1. Неоднократного нарушения сроков оплаты Товара.

6.4.2.2. Неоднократной невыборки Товара.

6.4.3. Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:

6.4.3.1. Когда Покупатель не принимает Товар или отказывается его принять.

6.4.3.2. Когда Покупатель отказывается принять и оплатить Товар.

6.4.3.3. Когда Покупатель не осуществляет выборку Товара в установленный срок.

6.4.3.4. Когда Покупатель неоднократно нарушает срок оплаты или выборки Товара.

6.4.4. Покупатель вправе отказаться от Договора в случаях:

6.4.4.1. Когда Поставщик отказывается передать Покупателю проданный Товар.

6.4.4.2. Когда Поставщик существенно нарушил требования к качеству Товара.

6.4.4.3. Когда Поставщик поставил Товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, а также в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

6.4.5. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично.

6.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они оформлены в виде единого документа, заключенного в письменной форме.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны Договора основываясь на принципах автономии воли сторон и беспристрастности судебного разбирательства, устанавливают, что споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе споры о признании настоящего Договора недействительным (ничтожным), незаключенным передаются на рассмотрение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с действующим регламентом. Решение данного третейского суда является окончательным и подлежит добровольному исполнению в течение месяца с момента вынесения. Разбирательство ведется на русском языке. Применимое право - право Российской Федерации.

8. Особые условия и заключительные положения

8.1. Уступка прав по Договору запрещена.

8.2. Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.3. При исполнении Договора допускается передача информации с помощью факсимильной, телеграфной и электронной связи. Документы, в том числе Договор и приложения к нему, переданные таким образом имеют юридическую силу оригиналов, при этом каждая из Сторон обязуется направить оригиналы документов в адрес соответствующей Стороны в течение 10 (десяти) дней со дня их подписания. Все сообщения, направленные Сторонами в рамках Договора и в связи с ним, исходящие с любых адресов Сторон, указанных в Договоре на любые адреса Сторон указанные в Договоре признаются Сторонами надлежащими.

8.4. В случае изменения наименования, юридического, почтового адреса или банковских реквизитов Сторон по Договору Сторона, данные которой изменились, незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) дней, обязана направить в адрес другой Стороны соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом и заверенной печатью.

8.5. Настоящий договор, равно как и любая информация, документация, материалы, образцы, финансово-экономические и иные данные, письменные и устные заявления, выраженные представителями сторон в рамках исполнения настоящего договора, протоколы совещаний, встреч и иных совместных собраний, предметом которых является реализация настоящего договора, равно как и любые конклюдентные и иные действия направленные на его реализацию, являются конфиденциальными и не подлежат передаче третьим лицам без письменного разрешения противной стороны, равно как и не подлежат распространению иным образом сотрудниками каждой из сторон и любыми иными лицами, в силу сделки допущенными к такой информации, документации и т.п.

8.6. Перед подписанием Договора Покупатель обязуется предоставить Поставщику заверенные подписью и печатью копии следующих документов (либо аналоги):

- свидетельство о регистрации юридического лица;

- свидетельство о постановке на налоговый учет;

- выписка из ЕГРЮЛ (30 дней);

- полномочия на лицо подписывающее договор (решение о назначении, протокол об избрании и приказ, или доверенность);

- карточку клиента с указанием адресов, реквизитов, телефонов за подписью уполномоченного лица;

- лицензию на фармацевтическую деятельности (при наличии).

При необходимости Поставщик вправе запросить дополнительно иные документы необходимые для заключения Договора.

8.7. Приложение № 1 – Прайс-лист;

Приложение № 2 – Система скидок;

Приложение № 3 - Товарная накладная формы ТОРГ-12;

Приложение № 4 – Товарно-транспортная накладная формы 1-Т.

9. Адреса и реквизиты сторон

[1] Покупатель имеет право указать в Заявке один из следующих вариантов оплаты: 1) предварительная оплата в размере 100% цены партии Товара; 2) оплата Товара в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (товарно-транспортной накладной).